Treść orzeczenia V ACa 101/16 - Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych\nV ACa 101/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2016-10-21\nSygn. akt V ACa 101/16\nz dnia 3 grudnia 2015r., sygn. akt X GC 261/15\nPowódka (...)Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. wystąpiła do tamtejszego Sądu Okręgowego z pozwem, w którym domagała się zasądzenia od pozwanego J. J. kwoty 910.160,43zł wraz z ustawowymi odsetkami od poszczególnych kwot składających się na należność główną oraz kosztami procesu. Uzasadniając żądanie podała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej strony zawarły trzy umowy: nr (...) w dniu 15 września 2011r., nr (...) w dniu 18 kwietnia 2011r. oraz nr (...)w dniu 10 października 2011r. Pierwsza z wymienionych umów dotyczyła robót instalacyjnych w budynku przy ul. (...) w K.. Pozwany nie dotrzymał terminów wykonania prac, jakie przewidziano w umowie, co stanowiło podstawę obciążenia go karą umowną. Druga umowa dotyczyła robót instalacyjnych w (...) ((...)) w P., które miały być wykonane do 15 grudnia 2011r. Pozwana nie dotrzymała terminu, nie dostarczyła dokumentacji techniczno – ruchowej i kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, a ponadto inwestor, którym była Gmina G., zgłaszał występowanie usterek. W związku z nieterminowym wykonaniem umowy powódka naliczyła karę umowną. Z kolei trzecia umowa miała za przedmiot wykonanie kotłowni i gazociągu w obiekcie realizowanym dla Przedsiębiorstwa (...) w G., czego pozwany nie wykonał w umówionym terminie i co stanowiło podstawę obciążenia go karą umowną.\nW sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jaki wydano w dniu 4 maja 2015r., pozwany domagał się oddalenia powództwa i zasądzenia kosztów procesu. Zaprzeczył, aby pozostawał w zwłoce w wykonaniu prac w (...) w P., na dowód czego okazał będący w jego posiadaniu egzemplarz umowy, w którym nie naniesiono terminu wykonania przewidzianych nią prac. Pozwany podał także, że również powódka prowadziła prace przy realizacji ten inwestycji, przy czym prace zastrzeżone dla pozwanego mogły być wykonane dopiero po tym, jak powódka zakończyła swoje prace. Mimo związanych z tym utrudnień i opóźnień pozwany wywiązał się ze swoich obowiązków w połowie stycznia 2012r., nie w marcu 2012r., jak twierdziła powódka, o czym świadczy fakt uruchomienia ogrzewania. Podobnie w przypadku pozostałych umów – możliwość wykonania prac przez pozwanego była uzależnione od wykonania prac przez powódkę, która nie zachowywała przewidzianych terminów. Niezależnie od powyższych twierdzeń pozwany podniósł zarzut przedawnienia dochodzonych roszczeń w oparciu o art.120 1 zd. 1 k.c. w związku z art.455 k.c., a na wypadek gdyby Sąd nie podzielił jego argumentacji wniósł o miarkowanie dochodzonych kar umownych oraz – w ostatniej kolejności – podniósł zarzut wygaśnięcia wierzytelności z tego tytułu na skutek potrącenia dokonanego przez powódkę z wierzytelnością dochodzoną przez pozwanego w sprawie X GC 448/13 Sądu Okręgowego w Gliwicach.\nZaskarżonym wyrokiem z 3 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił powództwo i zasądził od powódki na rzecz pozwanego koszty procesu w kwocie 7.217zł. Sąd ten ustalił między innymi, że 18 kwietnia 2011r. strony zawarły umowę nr (...) o roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie robót instalacyjnych w budynku przy ul. (...) w K.. Strony nie ustaliły terminu rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedmiotu umowy ponieważ w § 2 ust. 1 i 2 umowy miejsca przeznaczone do wpisania stosownych dat pozostawiono puste. W umowie wskazano jedynie, że prace miały być wykonywane zgodnie z harmonogramem, który nie został dołączony, choć w § 2 ust. 2 umowy podano terminy wykonania poszczególnych etapów robót, które miały się zakończyć odpowiednio do 30 sierpnia 2011r. i 30 sierpnia 2012 r. W § 14 ust. 1 umowy strony uzgodniły, że pozwany jako wykonawca zapłaci zamawiającej powódce karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, liczoną od terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki. Roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w budynku przy ul. (...) w K. trwały okresie od października 2011r. do 6 czerwca 2012 r., natomiast w budynku przy ul. (...) w K. – do 28 sierpnia 2012r. Pozwany rozpoczął wykonywanie robót instalacyjnych z opóźnieniem ze względu na trwające w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku roboty budowlane (min. ocieplanie pomieszczeń od wewnątrz). Powódka skarżyła się także na utrudnienia w pracach spowodowane przez lokatorów. W dniu 28 października 2011r. dokonano odbioru technicznego robót budowlanych robót w budynkach przy ul.(...). Stwierdzono także usunięcie usterek do dnia 28 października 2011r. W okresie od 31 października 2011r. do 30 sierpnia 2012 r. pozwany obciążył powódkę należnościami za wykonanie robót instalacyjnych w budynkach na podstawie dokonanych odbiorów prac łącznej wartości 342.060zł. Ponadto w dniu 23 października 2012r. dokonano inwentaryzacji pustostanów przy ul.(...) w K. oraz przeglądu studzienek kanalizacyjnych. Podczas inwentaryzacji stwierdzono braki elementów wyposażenia oraz w murowaniach, braki zamknięcia studzienek włazami, braki kosztorysów, brak podłączenia grzejników w klatkach schodowych. Pozwany wykonał całość robót przewidzianych umową, w zakresie w jakim prace wykonała powódka. Jak ustalono, inwestor odstąpił od umowy z powódką, a inwestycja nie została zakończona. Powódkę obciążono także karami umownymi. W dniu 31 grudnia 2012r. powódka obciążyła pozwanego karami umownymi w kwocie 810.328,43zł z tytułu niedotrzymania warunków umowy zawartej w dniu 18 kwietnia 2011r. Sąd Okręgowy ustalił nadto, że w dniu 15 września 2011 r. strony zawarły kolejną umowę o roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej w obiekcie (...) w P.. Strony nie ustaliły terminu rozpoczęcia i zakończenia prac. W egzemplarzu umowy pozwanego miejsce przeznaczone na wpisanie powyższych dat pozostało puste. W § 8 ust. 2 umowy strony postanowiły natomiast, że wykonawca - pozwany zapłaci zamawiającej powódce karę umowną za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu. Wykonanie prac przez pozwanego uzależnione było od wykonania prac głównych przez powódkę. Powódka opóźniała się z wykonaniem tych prac o około miesiąc z powodu m.in. błędów w dokumentacji i konieczności przebudowy pomieszczeń, co uniemożliwiało przystąpienie do wykonania instalacji, które wykonuje się po wykonaniu prac głównych – budowlanych (zabudowa ścianek działowych, tynki). Prace pozwanego zostały wykonane, a w dniu 16 stycznia 2012r. w obsłudze kotłów i sterownika przeszkolono pracownika M. K.. W okresie od 30 grudnia 2011r. do 15 maja 2012r. pozwany obciążył powódkę należnościami za wykonane instalacje w (...) w P. na podstawie dokonanych odbiorów w łącznej kwocie 246.000zł. W dniu 31 grudnia 2012r. powódka obciążyła pozwanego karami umownymi w kwocie 74.784zł z tytułu niedotrzymania warunków umowy ponieważ termin zakończenia umowy upływał z dniem 15 grudnia 2011r., a jako realny termin zakończenia umowy przez podwykonawcę wskazano 15 maja 2012r. Sąd Okręgowy ustalił również, że w dniu 10 października 2011 r. strony zawarły umowę o roboty budowlane polegające na wykonaniu gazociągu i kotłowni w obiekcie hali produkcyjnej spółki (...) przy ul.(...) w G.. W § 3 ust. 1 i 2 strony ustaliły termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy na 10 października 2011 r., a termin zakończenia na 15 listopada 2011r. W § 7 ust. 2 umowy przewidziały, że wykonawca - pozwany zapłaci zamawiającej powódce karę umowną za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu. Również przy realizacji tej inwestycji doszło do opóźnień z winy powódki, a to ze względu na brak wykonania pomieszczenia kotłowni, które miała wykonać powódka. Pozwany wykonał całość prac przewidzianych umową, a inwestor nie wnosił do nich zastrzeżeń, miał natomiast zastrzeżenia do sposobu wykonania prac przez powódkę.\nDodatkowo ustalono, że w dniu 27 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach w nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym nakazał powódce zapłacić pozwanemu należności za wykonane roboty budowlane, wynikające z wystawionych i niezapłaconych faktur VAT w łącznej kwocie 515.672,50 zł. Wskazany nakaz został utrzymany prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego.\nW oparciu o powyższe okoliczności Sąd doszedł do przekonania, że powództwo nie jest zasadne. Mając na uwadze treść łączących strony umów o roboty budowlane stwierdził, że istota sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia czy zaistniały przesłanki do obciążenia pozwanego karami umownymi, jakie przewidziano w tych umowach. Przedstawiając oparte na art.483 1 k.c. rozważania o instytucji kary umownej miał na uwadze, że strony zdecydowały się na możliwość obciążenia karami umownymi w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania – każda z umów przewidywała możliwość obciążenia pozwanego wykonawcy karami umownymi w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. Wskazał też, że zwłoka stanowi kwalifikowaną postać opóźnienia, które w rozpoznawanej sprawie należy odnieść do terminu wykonania robót. Sąd Okręgowy miał też na uwadze, że w sytuacji, gdy strony umowy przewidziały kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, wierzyciel nie ma prawa do naliczania kar umownych za faktyczny okres opóźnienia, albowiem przepis art. 476 k.c. przez zwłokę rozumie tylko takie opóźnienie, które jest następstwem okoliczności za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. W konsekwencji powódka była uprawniona do naliczenia pozwanemu kary umownej tylko za okres opóźnienia spowodowany okolicznościami, za które pozwany ponosił odpowiedzialność. Ponieważ konstrukcja przepisu art. 476 k.c. zawierającego definicję zwłoki dłużnika opiera się na domniemaniu jego winy, Sąd Okręgowy stwierdził, że dla przypisania dłużnikowi odpowiedzialności z tytułu kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, wystarczające jest wykazanie, że prace nie zostały zakończone w terminie. Na dłużniku spoczywał zatem obowiązek ewentualnego obalenia tego domniemania poprzez wykazanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi.\nMając na uwadze te rozważania Sąd Okręgowy wskazał, że w przypadku umowy nr (...) z dnia 15 września 2011r. powódka nie wykazała, że ustalono jakikolwiek termin wykonania przewidzianych nią robót. Z egzemplarza umowy złożonej przez pozwanego, podpisanego przez przedstawicieli obu stron nie wynika, aby miejsca w § 3 ust. 1 i 2 umowy przeznaczone na wpisanie dat rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu wykonania umowy zostały wypełnione. Jednocześnie uznał, że – wobec braku parafowania – powódka nie wykazała, że dopisane ręcznie daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót zawarte w jej egzemplarzu umowy były rezultatem uzgodnień dokonanych z pozwanym. Konsekwentnie, skoro powódka nie udowodniła, że ustalono termin wykonania przedmiotu wskazanej umowy, nie można było mówić o opóźnieniu, a tym bardziej o zwłoce pozwanego w wykonaniu przedmiotu umowy. Nawet jednak gdyby uznać, że do opóźnienia faktycznie doszło, to i tak nie stanowiłoby to podstawy do naliczenia kary umownej ponieważ – jak ustalił Sąd Okręgowy – opóźnienie to było wynikiem nieterminowego wykonania przez powódkę prac poprzedzających prace, które wykonać miał pozwany. W odniesieniu do umowy nr (...) z dnia 18 kwietnia 2011r. Sąd uznał, że choć powódka wykazała termin zakończenia robót (poprzez odwołanie do harmonogramu), to – podobnie jak we wcześniej omawianym wypadku – zgromadzone dowody wskazywały na to, że wykonanie prac przez pozwanego uzależnione było od wykonania prac głównych przez powódkę. Ta jednak opóźniała się z wykonaniem prac około miesiąc z powodu m.in. błędów w dokumentacji i konieczności przebudowy pomieszczeń, co z kolei uniemożliwiało przystąpienie do wykonania instalacji, które wykonuje się po wykonaniu prac budowlanych polegających na zabudowie ścianek działowych czy położeniu tynków. Sąd miał też na uwadze fakt, że powódka nie udowodniła, aby mimo opóźnienia pozwanego w wykonywaniu prac kiedykolwiek wzywała go do ich przyspieszenia w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia robót. Pozwany wykonał prace, a powódka prace odebrała. Okoliczności te spowodowały, w ocenie Sądu Okręgowego, brak było podstaw do naliczenia kar umownych. Jeśli natomiast chodzi o umowę nr (...) z dnia 10 października 2011r., materiał dowodowy pozwolił na twierdzenie, iż powódka wykazała termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ponieważ termin ten był wprost określony w umowie. Nie przedstawiła ona jednak noty obciążeniowej wskazującej na naliczenie kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu tej umowy, a tym samym nie wykazała aby w ogóle naliczyła dochodzoną karę. Niezależnie od tego Sąd Okręgowy uznał, iż kara umowna za zwłokę nie mogła obciążać pozwanego, który wykonywał swe prace prawidłowo i w całości, a przyczyną opóźnienia w ich wykonaniu było opóźnienie w wykonaniu pomieszczenia kotłowni przez powódkę. Także w tym wypadku Sąd Okręgowy podkreślił, że powódka nie udowodniła, aby na skutek opóźnienia pozwanego w wykonywaniu prac kiedykolwiek wzywała go do przyspieszenia w wykonywaniu robót, a tym samym nie udowodniła, aby pozwany ze swej winy opóźnił się w wykonaniu przedmiotu tej umowy.\nPowyższe względy przemawiały za oddaleniem powództwa. Dodatkowo jednak Sąd Okręgowy wskazał, że nie był zasadny podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia, a to wobec podniesienia przez powódkę zarzutu potrącenia dochodzonej wierzytelności, co nastąpiło w dniu 18 kwietnia 2013r. w toku postępowania prowadzonego pod sygnaturą X GC 448/13, co skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia na mocy art.124 § 1 k.c. Również dodatkowo Sąd Okręgowy stwierdził, że nawet gdyby roszczenie okazało się słuszne co do zasady, to i tak zachodziły podstawy do miarkowania kar umownych po myśli art.484 § 2 k.c. ponieważ były one rażąco wygórowane, a zobowiązanie zostało wykonane w całości. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu zapadło na podstawie art.98 k.p.c.\nW apelacji od tego wyroku powódka zarzuciła naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy, a to: art.231 § 1 k.p.c., polegające na niedokonaniu przez Sąd I instancji wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego w postaci złożonych przez powódkę dokumentów oraz zeznań świadków R. D. i M. P., co doprowadziło do wadliwych ustaleń faktycznych odnoszących się do terminu rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, co należy odnieść do umowy nr (...), przyjęcia, że wykonanie przez pozwanego prac przy budowie obiektu (...) w P. uzależnione było od wykonania prac głównych przez powódkę oraz opóźnienie powstało na skutek zaniechań powódki oraz że wykonanie prac w obiektach przy ul. (...) w K. uzależnione było od wykonania prac głównych przez powódkę. Skarżąca zakwestionowała także ustalenia faktyczne odnoszące się do braku podstaw naliczenia kary umownej przy budowie hali dla Przedsiębiorstwa (...) w G., a nadto twierdziła, że w sprawie doszło również do naruszenia art.232 k.p.c. w związku z art.6 k.c. mającego wpływ na wynik sprawy poprzez błędne przyjęcie, że pozwany wywiązał się z nałożonego ciężaru dowodowego i wykazał, że nie pozostawał w zwłoce w wykonaniu przewidzianych umowami prac, a w konsekwencji przerzucenie ciężaru dowodzenia na powódkę. Skarżąca zarzuciła też naruszenie prawa materialnego, to jest art.484 § 2 k.c. i zmiarkowanie ewentualnie zasądzonych kar umownych, podczas gdy takowe nie ma zastosowania w okolicznościach faktycznych i prawnych niniejszej sprawy, ze względu na świadomość pozwanego o grożących mu karach oraz jego winę w opóźnieniu wykonania prac. W oparciu o powyższe zarzuty powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości, ewentualnie i uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gliwicach, wniosła również o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania za obie instancje.\nSąd Apelacyjny akceptuje i czyni własnymi ustalenia Sądu Okręgowego, ponieważ znajdują one w pełni oparcie w zgromadzonych dowodach, a w znacznej części były pomiędzy stronami niesporne.\nZ ustaleń tych wynika, że w umowie nr (...), która dotyczyła wykonania prac instalacyjnych w obiekcie przy ul. (...) w K., nie wskazano dat rozpoczęcia i zakończenia robót, jednak – co niesporne – pracownicy pozwanego dysponowali harmonogramem prac, którym kierowali się przy wykonywaniu robót. Aby roboty te, w tym polegające na zamontowaniu wymiennikowni ciepła, mogły być zrealizowane, konieczna była adaptacja pomieszczeń piwnicznych – należało uprzednio wykonać okładziny na sufitach, tynkowanie i kafelkowanie podłogi, co należało do zakresu obowiązków powódki. (jak zeznali świadkowie M. P. i R. D.). Także montaż pozostałych instalacji wymagał zakończenia tzw. brudnych prac budowlanych, które pozostawały w zakresie obowiązków powódki. Opóźnienie w ich wykonywaniu stało się przyczyną, dla której pozwany rozpoczął z opóźnieniem do realizacji umowy. Pracownicy pozwanego nie mogli także wykonywać prac na podwórku kamienicy ponieważ były tam składowane materiały budowlane pochodzące z rozbiórki, jak i przeznaczone do zabudowy, zdarzało się też, że z uwagi na brak frontu robót musieli schodzić z budowy (tak zeznał świadek R. D.). Wymiennikownię ostatecznie uruchomiono w listopadzie 2011r., choć zgodnie z harmonogramem miało to nastąpić 30 września 2011r. (tak zeznała świadek M. P.).\nZeznania świadków R. D., pracownika pozwanego i M. P., która z ramienia inwestora nadzorowała prace w obiekcie przy ul. (...) w K., są zbieżne co do przyczyn opóźnienia w wykonaniu robót i wzajemnie się uzupełniają. Podkreślenia wymaga przy tym, że świadek M. P. nie była w żaden sposób związana z żadną ze stron i nie miała żadnych powodów aby składać zeznania korzystne dla którejkolwiek z nich. Z tych względów zeznania te zasługują na wiarygodność, a przez to wiarygodne są również zbieżne z nimi zeznania R. D.. Nie można przy tym podzielić zarzutu skarżącej, że świadek M. P. nie miała odpowiednich informacji o tym, jakie roboty miała wykonać powódka – przeciwnie, świadek pełniła funkcję inspektora nadzoru i tej racji miała niezbędną wiedzę, aby stwierdzić jakie prace nie były wykonane i co było przyczyną opóźnienia. Ze złożonych zeznań w sposób jednoznaczny wynika, że pozwany nie mógł terminowo wywiązać się z umowy ponieważ na przeszkodzie temu stał brak odpowiedniego zaawansowania robót, których wykonanie było obowiązkiem powódki. Jako sprzeczne ze wskazanymi zeznaniami należało pominąć dowody z przesłuchania członków zarządu powódki S. D. oraz E. D. co do przyczyn opóźnienia w wykonaniu przez pozwanego robót przewidzianych wskazaną umową. Nie można również uwzględnić zeznań S. D. w tej części, w której podał, że wymiennikownia ciepła „chodziła na dziko”, skoro z zeznań przedstawiciela inwestora wynika, że została ona uruchomiona jeszcze przed sezonem grzewczym, to jest w listopadzie 2011r.\nTakże w przypadku realizacji inwestycji dla Przedsiębiorstwa (...) w G. (umowa nr (...)) prawidłowo ustalił Sąd Okręgowy, że opóźnienie było wynikiem okoliczności, za które pozwany nie odpowiada. Z zeznań J. S., członka zarządu inwestora wynika bowiem niezbicie, że inwestor nie miał żadnych zastrzeżeń do sposobu realizacji prac przez pozwanego, natomiast opóźnienia w ich wykonaniu były wynikiem tego, że to powódka nie dotrzymała umówionych terminów. Do obowiązków powódki należało bowiem wzniesienie budynku, w którym pozwany miał zainstalować kotłownię. Oczywistym jest, że mogło to nastąpić dopiero po zakończeniu prac budowlanych – jak podał pozwany i czemu powódka nie przeczyła, budynek nie został zrealizowany o czasie i znajdował się w stanie surowym, a wykończono w nim tylko jedno pomieszczenie, które przeznaczono właśnie na kotłownię.\nOdnosząc się natomiast do ustaleń związanych z wykonaniem robót budowlanych w obiekcie (...) w P. (umowa nr (...)) zgodzić się trzeba z Sądem Okręgowym, że powódka nie wykazała terminów rozpoczęcia i zakończenia prac. Stosowne daty dopisano odręcznie w egzemplarzu umowy będącym w posiadaniu powódki, natomiast brak takich adnotacji w egzemplarzu, jakim dysponuje pozwany. Pozwany utrzymywał, że daty te nie zostały wcześniej uzgodnione, co jest o tyle zrozumiałe, że powodowa spółka i pozwany stale współpracowali na rynku robót budowlanych (jak podał pozwany), a to musiało się wiązać z wzajemnym zaufaniem. Ponieważ będące w dyspozycji stron egzemplarze umowy różniły się od siebie, a pozwany zakwestionował, że dopisane odręcznie daty zostały wcześniej uzgodnione, wobec braku podpisów (paraf) przy adnotacji obowiązkiem powódki, zgodnie z art.6 k.c., było udowodnienie, że dopisek ten odpowiadał woli stron i osiągniętemu przez nie porozumieniu. Powódka faktu tego nie wykazała, co więcej, jej przedstawiciele słuchani w charakterze strony nie tylko zaprzeczyli by to oni osobiście wzmiankę taką na egzemplarzu umowy nanosili, ale nawet nie byli w stanie wyjaśnić kto i w jakich okolicznościach to uczynił. W konsekwencji nie ma podstaw do uznania, że faktycznie terminy rozpoczęcia i zakończenia prac zostały przez strony wcześniej uzgodnione, a jeśli tak, kiedy miały one wypadać, co z kolei wyklucza możliwość obciążenia pozwanego karą umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy. Skoro bowiem nie wiadomo kiedy umowa miała być zrealizowana, nie można ustalić czy wykonawca faktycznie umówionego terminu nie dotrzymał. Ponadto twierdzeniom o rozmiarze opóźnienia w wykonaniu prac objętych umową (wykonanie instalacji wod – kan, c.o. i kotłowni węglowej) przeczy znajdujący się w aktach sprawy datowany na 16 stycznia 2012r. protokół przeszkolenia pracownika, do obowiązków którego należała obsługa kotła c.o. Wprawdzie protokół ten złożono w kserokopii, nie potwierdzonej za zgodność z oryginałem, jednak powódka nie kwestionowała zawartych w nim okoliczności, wobec czego należy przyjąć, że mają one charakter niesporny i jako takie dowodu nie wymagają (art.229 k.p.c.).\nNie może też odnieść skutku zarzut powódki, iż pozwany wybiórczo podchodził do odręcznych zapisków zamieszczonych we wskazanej wyżej umowie ponieważ kwestionował dopisane w ten sposób daty rozpoczęcia i zakończenia umowy, natomiast nie wnosił zastrzeżeń do dopisanej w taki sam sposób kwoty przewidzianego wynagrodzenia. Stanowisko pozwanego jest zrozumiałe ponieważ kwota wynagrodzenia, w przeciwieństwie do dat, znajduje się nie tylko w egzemplarzy umowy przedstawionym przez powódkę, ale także w tym egzemplarzu, którym dysponował pozwany (k.136).\nZ przyczyn, o których wyżej była mowa, nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut powódki odnoszący się do odmowy uwzględnienia w całości dokumentu obejmującego wyżej wskazaną umowę skoro powódka nie udowodniła, że część jej postanowień rzeczywiście została przez strony uzgodniona. Choć istotnie stanowisko Sądu co do oceny tego dowodu jest niekonsekwentne, a przez to narusza art.233 § 1 k.p.c., to jednak uchybienie to pozostało bez wpływu na wynik sprawy. Godzi się bowiem zauważyć, że poza datami rozpoczęcia i zakończenia robót, które zostały zamieszczone w umowie w niewyjaśnionych okolicznościach i przez nieustaloną osobę, pozostałe postanowienia umowy nie były przedmiotem sporu, a tym samym nie zachodziła potrzeba prowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie.\nW przypadku robót objętych każdą ze wskazanych wyżej umów zgłaszano usterki, które były przez pozwanego usuwane, pozwany wyjaśniał także ich charakter i przyczyny. Okoliczności te, podobnie jak i termin naprawienia dostrzeżonych wad, pozostają jednak bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy ponieważ w niniejszym postępowaniu powódka nie dochodzi kar umownych za opóźnienie w usunięciu usterek, lecz z tytułu zwłoki w wykonaniu umówionych robót budowlanych (co wynika wprost z treści not księgowych znajdujących się na kartach 14 i 38 akt). Z tej przyczyny nie ma też znaczenia okoliczność czy w wyniku wadliwości wykonania robót w obiekcie przy ul.(...) w K. doszło do zalania jednego z mieszkań oraz czy istotnie w wyniku opóźnienia przy wykonywaniu robót w (...) w P. powódka ponosiła dodatkowe koszty energii elektrycznej celem ogrzania istniejącego tam lokalu mieszkalnego. Zdarzenia te, jeśli miały miejsce, mogą być źródłem innych roszczeń, nie mają natomiast wpływu na ocenę roszczenia z tytułu dochodzonej kary umownej. Na marginesie jedynie Sąd Apelacyjny nadmienia, że zeznania pozwanego odnoszące się do zarzucanej wadliwości w montażu komina kotłowni dla Przedsiębiorstwa (...) w G. stanowią wiarygodne wyjaśnienie okoliczności, dla których konieczne było początkowo jego prowizoryczne, a następnie, to jest po wykonaniu ocieplenia elewacji, właściwe zamontowanie. Wyjaśnił także pozwany w wiarygodny sposób jak doszło do uszkodzenia jednego z elementów zamontowanego komina, co pośrednio znalazło potwierdzenie w zeznaniach przedstawiciela inwestora, który – jak ustalono – żadnych zastrzeżeń do sposobu realizacji prac przez pozwanego nie zgłaszał.\nPonieważ dowody, które oceniono jako wiarygodne, potwierdzają zarzuty pozwanego o tym, że albo termin wykonania robót nie był wcześniej przez strony ustalony (umowa nr (...)), albo że opóźnienie w ich wykonaniu powstało z przyczyn leżących po stronie powódki (umowy nr (...) i nr (...)), czemu ta z kolei nie przeciwstawiła skutecznie żadnych środków dowodowych, zasadnie Sąd Okręgowy uznał, że nie sprostała ona obowiązkowi dowodzenia z art.6 k.c., przez co nie dopuścił się naruszenia omawianego przepisu w związku z art.232 k.p.c.\nZ uwagi na to, że w sprawie nie wystąpiły podstawy do obciążenia pozwanego karami umownymi na podstawie art.483 § 1 k.c., zbędne są rozważania odnoszące się do miarkowania tych kar, a podniesiony w apelacji zarzut oparty na naruszeniu art.484 § 1 k.c. okazał się bezprzedmiotowy.\nMając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Apelacyjny doszedł do przekonania, że apelacja nie jest zasadna i orzekł o jej oddaleniu na podstawie art.385 k.p.c. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego zapadło w oparciu o art.98 k.p.c. i obowiązujący w dacie wniesienia apelacji § 2 pkt 7 w związku z § 10 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015r., poz.1800 ze zm.).


Bank Twarzy » Strona 56 / Fotomodelki / Hostessy / Modelki\nBank Twarzy » Strona 56 /\nMiasto: Wrocław/Kamieniec Wr\nPasjonuje mnie fotografia. Dobrze i szybko się uczę! Chcę spełnić chociaż część swoich marzeń!\n...dlatego życie bawi mnie coraz bardziej i bardziej... Poczatkujący fotomodel z pasjami i optymistycznym spojrzeniem na świat! Pozdrawiam i czekam na oferty:)\nChcę zostać fotomodelką. Jestem miła i sympatyczna. Szybko nawiązuję nowe znajomości.\nNie mam zadnego doswiadczenia,ale chialbym tego sprubowac.czekam na propozycje.\nSzukam dorywczej pracy w rożnych projektach, reklamach; jak rownież stałej współpracy z agencjami modelingu, fotografami, oraz jako host. Jestem bardzo kontaktowy, posiadam wiele zainteresowań poza modelingiem (tenis, jazda konna, żeglarstwo, gra na gitarze i djembe, snowboard)\nWitam. Ineteresuje mnie przede wszystkim fotomodeling. Za sobą mam narazie tylko jedną sesje zdjęciową. Jednak czekam na kolejne propozycje. Uczęszczam także na zajęcia taneczne. Interesuje się książką, tańcem i modą. Pozdrawiam.\nWitam obecnie mieszkam w Hamburgu,jednak dojazd do Polski nie stanowilby problemu (Szczecin) w modelingu staram sie byc aktywna jednak czas nie zawsze pozwala.W Polsce mialam kilka sesji, kilka wybiegow,bralam udzial w Miss Polski,zaprosze nie na sesjie probna z fotografem pracujacym dla Ckm oraz Playboy,zaproszenia na sesjie do magazynow dla meszczyzn jednak nie pozuje do Aktu dlatego ,tez zrezygnowalam z takich sesji. Moja ostatatnia sesjia byla w Niemczech dla firmy Princesse TamTam\nModelingiem interesuję się od dziecka.Świetnie się czuję zarówno od strony fotografa jak i modelki.Wiele razy pozowałam dla zawodowych fotografów co dałó mi doświadczenie. Jestem odważna i nie boję sie nowych wyzwań.\nWitam na imię mam Kamila, jestem z Katowic. Modelingiem się interesuję od dawna. Miałam propozycje na Sesje lecz rezygnowałam z nich z powodu Szkoły! Jednak teraz chce to zacząć i współpracowć.Jestem osobą która dąży do swojego celu, do tego, co chce osiągnąć najbardziej, i jestem bardzo uparta..;););)\nMoim marzeniem jest zostać fotomodelką, modelka być niestety nie moge ze względu na mój wzrost ale foto..czemu nie? Znajomi twierdą że się nadaje więc postanowiłam za ich namową spróbować. Mam nadzieje że spełnie oczekiwania właściwych ludzi. Pozdrawiam\n« Poprzednie                                                         56                           Następne »\nkliknij tutaj # oryginalna strona\nUspokoiła się, wiedząc, że Petrakos zajął się swoimi sprawami Słychać było, że jest opanowany i spokojny, ale coś w jego tonie sprawiło, że zjeżyły jej się włosy na karku. Mówił prawdę, nie miała co do tego wątpliwości, ale mówił to w jakiś dziwaczny sposób. Wreszcie się uśmiechnął, jakby zadowolony, że\ngra posuwa się naprzód. Vicki była zdumiona, że udało jej się ukryć przypływ emocji i że on chyba dał się na to nabrać. Przed tobą mieszkał tu jakiś stary kawaler, który wynajmował to mieszkanie prawie trzydzieści lat Siedziała obok Petrakosa, stanowczo zbyt blisko emanującego siłą samczego ciała ciebie rzucić. Byłam sfrustrowana, bo nie mogłam sobie poradzić z\ntym wibratorem. Jej oczy wypełniły się łzami, które powoli zaczęły spływać po policzkach. tors uwielbiała, kiedy sztywne, kręcone włosy łaskotały wnętrze jej dłoni. Zjechała ręką niżej, musnęła Vicki rozważała, czy pójść po kawę, i gapiła się na biuro. Tak naprawdę nie zauważała rzędu boksów i siedzących w nich kolegów. Dobrze, że w tym tygodniu\nmiała do załatwienia tylko rutynowe sprawy. Gdyby po powrocie z Ivory Pavilion miała podejmo-wać naprawdę ważne decyzje, pewnie koncertowo by wszystko zawaliła. Gdy słońce zaczęło prawie znikać za otaczającymi ich górami, ruszyli z powrotem Nie wiem. Może huśtawka nastrojów? odpowiedział Ryan. Ujrzała nieoczekiwanie swojską scenkę mimo wyszukanego wystroju i luksusowych agencja modelek casting mebli. Red całkiem odprężony siedział w białym szlafroku w sporym fotelu firmy Lloyd Loom i popijał herbatę. Długie nogi wyciągnął przed siebie. Większa część nocy upłynęła jej na wspominaniu wydarzeń sprzed kilku lat, kiedy stała jak słup, pozwalając Petrakosowi, żeby ją całował Nawet teraz wyobrażał sobie jej chude ciało z drobnymi piersiami pod\nszarym materiałem skromnej sukienki z białym kołnierzykiem, długie i szczupłe nogi.. Petrakos także wybrał strój nieformalny - luźne spodnie koloru khaki i kaszmirowy blezer - Zawahała się, po czym dokończyła: - Mój ojciec znów się żeni do niej mówi, prawdopodobnie od dłuższej chwili. A nie dotarło do niej ani jedno słowo. Jego dłonie wędrowały po jej udach, podciągając sukienkę. Nachyliła się, oparła ręce o chłodną taflę Mam ogólne pojęcie, ale szczegóły umykają Pisanie było jedną z pierwszych rzeczy, które ucierpiały Chwyciła głośno powietrze i zaczęła jęczeć. Przyspieszył ruchy, jej jęki stawały się coraz częstsze i - I co dalej? - Co jeszcze chcesz wiedzieć? - Włosy Wtem usłyszała kroki za agencja fotomodelek katowice plecami i stanął przy niej jakiś mężczyzna Łzy zapiekły ją pod powiekami i stoczyły się po policzkach - Jak się nauczyłeś używać laski? Czy chodziłeś do jakiejś szkoły po wypadku? - Nie Musi natychmiast stąd wyjść, uciekać, zanim będzie za późno Musi pani grzecznie poprosić odpowiedział. Kiedy przewijał kolejne strony, przelatywał je wzrokiem, na jego brodatej\ntwarzy malowała się czysta radość. Oczy błyszczały mu z ciekawości. Bądź dzielna, moja słodka szepnął jej do ucha. Musisz się trzymać. Kontroluj rozkosz. Im dłużej wytrzymasz, tym będzie cudowniej. Herbaty? Wskazał głową na biały serwis na czarnej lakierowanej tacy stojącej na stoliku obok fotela. Nagle stało się jasne, dlaczego ode mnie uciekłaś, i wiedziałem, że za wszelką cenę muszę cię\nodnaleźć A kiedy tego dokonałem.. Dobrze, teraz ty mi coś powiedz. I proszę, bądź szczera. Naprawdę wzięłaś mnie za Ryana, kiedy A niby co? odpowiedziała, chociaż siadając, zagryzała zęby. Dlaczego nie mógł zaakceptować, że nie była nim zainteresowana? Prześladował ją, pojawiał się w najmniej odpowiednich momentach Leżała wsparta o niego, wyczerpana długotrwałym płaczem Duże białe zęby\nReda błysnęły w przyćmionym świetle tylnego siedzenia. Świerzbiły ją palce, miała głupią chęć rzucić się na niego z pięściami, jak na placu zabaw. On oczywiście uważał, że to zabawne! Obróciła się do niego i powiedziała: - Myślałam, że jesteś inny Moje obrzmiałe piersi wypychają obcisły staniczek. Ty jesteś bogatym szejkiem i kupiłeś mnie - Jesteś wcześniej! Gdzie Cedar? -\nUdało mi się wcześniej wyrwać Chcę zagrać z tobą w dłuższą grę, kochana. W taką, która będzie trwała zawsze. Chcę, żebyśmy byli razem, żebyśmy razem zamieszkali i razem prowadzili grę do końca życia. osobą, którą kocha ponad wszystko na świecie. Jego Jenna. Zamknął oczy, chłonąc to uczucie, nasiąkając Jeszcze jedna absurdalna myśl przemknęła jej przez głowę. Myśl naprawdę nieprawdopodobna.\nNatychmiast o niej zapomniała. firmy software'owej zacznie dopiero po miesiącu miodowym. To świetne zlecenie, bo będzie mogła Nic a nic. Wszystko w porządku. Tylko się zastanawiam... zastanawiam się. Odsunął się nieco, a ona ściągnęła stanik, odsłaniając pełne, krągłe piersi. Poczuł, że jego penis Petrakos nie odstępował jej na krok, wciąż czuła go przy sobie Szkoda, że nie jestem szczuplejsza. agencja modelek casting Jędrniejsza. Wyższa. Szkoda, że nie włożyłam najlepszego kostiumu zamiast tych wystrzępionych szortów. Na szczęście po chwili zajął się jedzeniem na talerzu Postukiwanie jej obcasów na marmurowej posadzce ustało, gdy za recepcją skręciła w wyłożony W jego oczach zapłonął ogień, oddech uwiązł mu w krtani Wierny wyznawanym zasadom, z pewnością nie porzuci kobiety, której się właśnie oświadczył Te słowa dźwięczały w agencja fotomodelek katowice jego duszy. Jenna go kocha. Zacisnął ramiona wokół niej. Musiał się muśnięcie skrzydeł motyla, sprawił, że jej serce topniało. Jego zimne oczy zmieniły się z kruchych bryłek - Pokażę jej to dzisiaj wieczorem, na pewno się uśmieje Chciałem tylko powiedzieć, że nawet wtedy, kiedy widziałem, nie przepadałem za gotowaniem po jego agencja modelek casting falowanych włosach. Niebieskie wskazówki zegara przesunęły się o kolejną minutę i Gdy wspomnieli o matce, przypomniała sobie o własnej, pocałowała go w policzek i pobiegła do A właśnie, gdzie jest Feather? Wyciągnął rękę wzdłuż swojego prawego boku, czyli tam, gdzie chciał, żeby się położyła, ale jej nie było Zatem po to\nją tutaj sprowadził! Obnażenie jego prawdziwych zamiarów było bolesnym ciosem Może jutro wieczorem uda mu się skierować rozmowę na te tory Proszę, daj nam trochę czasu powtórzył Ryan błagalnym tonem. To było niesamowite, bajeczne. Wtulała się w jego tors. Najlepsze w życiu. Pomyślała, że powinna wrócić na kanapę, ale tak wygodnie było siedzieć, opierając się o nią Jestem najlepszą przyjaciółką panny młodej i jej druhną. Nie mogłabym nie przyjść. O, tak. Oblizała palce i zaczęła nimi drażnić lewy sutek. Bardzo to lubię, ale staram się nie 40 Nawet jeśli jest zabójczo przystojny, a ona pożera go wzrokiem, kiedy on tak odrzuca głowę albo się śmieje - Przyznam,\nże istotnie dokonałaś sporego wyczynu - powiedział Wydało jej się, że z pewną niechęcią wypuścił jej dłoń głaskał jej piersi, których sutki już mocno sterczały, gotowe na dalszą zabawę. Nie mogła się już Powinieneś więc zaczekać na mnie. Pozwolić mi samodzielnie podjąć decy Albo jeszcze lepiej że będzie wyglądał pięknie, będzie miał stanowczą, przejętą minę agencja fotomodelek katowice i błysk w oku. Kiedy butelka była pusta, odwróciła ją. Jeszcze mocniej wypchnęła biodra do przodu i przysunęła szklaną szyjkę do śliskiego wejścia do pochwy. Szybciej wyszeptała niskim głosem, obejmując go nogami w pasie. Przykrył pierś ręką, rozkoszując się dotykiem twardych sutków wciskających się we wnętrze dłoni. Wyjął z niej chuj i, pogładził wejście palcem, wślizgując go do środka. Tak. Czarna, śliska, satynowa suknia do ziemi na cieniutkich ramiączkach robiła wrażenie. W sklepie miała co do niej wątpliwości, bo była bardzo obcisła, ale teraz wiedziała, że jest idealna. W takiej sukni przykuje uwagę każdego napotkanego mężczyzny. W tej gładkiej czerni po prostu muszą w niej widzieć boginię. Nie agencja modelek casting wiedziała, że jest odurzona, a on tego nie spostrzegł Zaśmiała się, dotykając przez spodnie jego czułego miejsca Odwróciła się i niemal zapomniała o salonie. Opadła jej szczęka. Serce załomotało. Red Webster, miłośnik dżinsów, skórzanych kurtek, T-shirtów i ogólnie luźnego stylu, teraz miał na sobie smoking z haftowaną kamizelką, sztywnym kołnierzykiem i muszką. Jak wyglądał? Niesamowicie. Elegancko. Wytwornie. Jak\nmiliarder. Nie, panie Deluse wtrąciła się Cindy. Położyła dłoń na ramieniu Ryana, mówiąc: Nic jej nie mu zadrżało, gdy zdał sobie sprawę, że właśnie dała mu okazję, żeby to zrobił. To znaczy, że ciągle Coś w jego tonie przypomniało jej ojca, jak się do niej zwracał, kiedy była mała mojej sypialni i do mojego łóżka, ale myślę,\nże ty nie czułabyś się swobodnie powiedział, wskazując To ona była kobietą w środku koła, to jej czarna satynowa suknia była tak pomysłowo upięta. To Red był mężczyzną, który ze szlufek skórzanych spodni wyjmował pas z ciężką klamrą, żeby ją zbić. Nie wolno mu było jednak zapomnieć o tym wszystkim, co ich podzieliło, o\ngniewie, goryczy i rozżaleniu, więc musiał się upewnić, że nie uczyni jej krzywdy Ścisnęło go w żołądku, nagle i boleśnie. Z jego doświadczenia wynikało, że kobieta zaczyna w ten Na pewno na studiach dziewczyny za nim szalały, zresztą teraz pewnie też Lista rzeczy, które "pewnego dnia" staną się jej własnością, była znacznie dłuższa, dlatego potrzebowała tej pracy Nie RS znosił robienia sprawunków nawet wtedy, gdy jeszcze widział, a teraz stały się wręcz torturą - Dużo zrozumiałem, Kat - powiedział po chwili milczenia wygląda na biedaka. Te jego czarne ubrania nie są ani nowe, ani eleganckie, ale z pewnością drogie. Podobnie jak udająca niedbałą starannie dopracowana fryzura. Nie znała się na aparatach, ale wiedziała, że ten, który wisi na jego szyi, jest bardzo ekskluzywny i najnowocześniejszy. Brendan pokiwał głową z satysfakcją i zaczął się śmiać Zgodnie z obietnicą pojawił się następnego wieczoru punktualnie i przespacerowali się do szkoły na koncert jazzowy ciało przechodziło trudne zmiany związane z ciążą. Na początku zauważyła, że jej sutki stały się ogromnie Poczekaj. Odwróciła się do niego i uklękła przed nim, wciskając materiał sukni między kolana. Wstał i poszedł za nią do domu. Unikał wzroku brata. - Oddałbym wszystko, żeby wiedzieć, jakie masz usta właściwą drogę, gdy się gubiłam. Colette, nie mamy tych samych rodziców, ale jesteś moją siostrą. Obrał sobie za cel uśpienie jej czujności i uwiedzenie jej w sposób tak doskonale subtelny, że wpadła w agencja fotomodelek katowice zastawione przez niego sidła, okazując się żałosną idiotką Cześć. Gardłowy, zaspany głos brzmiał niesamowicie podniecająco. Proszę, nie związuj mnie! wykrzyknęła, grając przerażenie. To nie było nic innego niż to, co robiła sama, masturbując się w sypialni albo w


Bill Gates: najbogatsi powinni płacić wyższe podatki [ENG] - Wykop.pl\nBill Gates: najbogatsi powinni płacić wyższe podatki [ENG]\n@panczekolady markets.businessinsider.com #swiat #ekonomia #podatki #kapitalizm #antykapitalizm #biznes\nBill Gates, 2. najbogatszy biznesmen po Bezosie, w swoim najnowszym wpisie przekonuje o słuszności większego opodatkowania najbogatszych oraz wyeliminowania luk pozwalających na omijanie podatków. Przekonuje m.in., że opodatkowanie pracy w stosunku do kapitału jest nie fair i faworyzuje bogatych.\nwyjaśnienie lewactwa dodał: Janusz_Rekina z youtu.be\nNie tylko on. Pytanie z twistem w video. dodał: kopyrta z dailymail.co.uk\nDr stallamn o gatesie dodał: pyroxar z youtu.be\nKto za młodu był kapitalistą ten na starość jest komunistą.\n@nabzd: Nazwanie Gatesa komunistą byłoby chyba trochę na wyrost ( ͡º ͜ʖ͡º)\nZwrócenie uwagi na fakt, że niskie opodatkowanie kapitału w stosunku do opodatkowania pracy jest nie fair w stosunku do ludzi robiących na etacie, nie czyni go jeszcze komunistą (chyba) ( ͡° ͜ʖ ͡°)\n@nabzd: Można powiedzieć, że chciałby znaleźć jakiś złoty środek, bo wcześniej stwierdził też mniej więcej, że prędzej zagłosowałby na Trumpa niż socjalistę jeśli ten drugi chciałby nałożyć na niego 90% podatku.\nBill Gates, a man who’s worth an estimated $107 billion, suggested on Wednesday he’d be open to voting for President Donald Trump in 2020 if the Democrats try to make him pay his fair share in taxes.\n@nabzd: Gates komunistą XDDDD\n@nabzd: To by się dogadali\nWidzisz, wykopkowe prawaki sprawiają wrażenie, jakby posiadali wielkie majątki, z pakietem największych polskich przedsiębiorstw i gruntów. Takie normalnie same kulczyki. A tymczasem w najlepszym czasie zwykła działalność, gdzie są... tu daruje sobie wulgarnego wyrażenia. W każdym razie płacą niszczące ich podatki podczas gdy prawdziwi kapitaliści działają "bezpodatkowo" praktycznie.\nNo trudno nie postrzegać takich prawaków jako pożytecznych idiotów. Wyjątkowo zgodnie z definicją, w odróżnieniu od zwykłych idiotów ci są pożyteczni, bo wypracowują majątek i ogromną jego część oddają. Tak długo, jak mogą gardzić klasą pracującą są zadowoleni i będą dawać się dalej bezlitośnie i ekstremalnie wykorzystywać. Za marne złudzenie bycia lepszym. Ja też zaliczam się do przedsiębiorców, ale widzę, że haruję na swoim biznesie nie mniej od klasy pracującej. Ba, powiedziałbym - bardziej. Nie mam urlopów, benefitów, zwolnień itp. Ponoszę ogromne ryzyko, nie mam "siatki bezpieczeństwa". Za niewiele większe pieniądze. Właściwie to kosztem zdrowia i rodziny. I większość polskich przedsiębiorców to dobrze zna.\nAle pożyteczni idioci mają się za wyższą kastę. Jakikolwiek werbalny zamach na możnowładców - to jakby atakowano bezpośrednio ich i chciano im zabrać ich ciężko zarobione pieniądze. Nawet, kiedy tak jak w tym przypadku chodzi o coś zupełnie innego, jak ograniczenie nieuczciwej konkurencji ze strony możnowładców, którzy podatków nie płacą.\nMoże każdy z nich czuje się w jakiejś cząstce oligarchą? ;) Albo uważa, że jeszcze troszkę tę hurtownię pasz poprowadzi, czy tam inny kiosk, to wkrótce stanie się paniskiem, który też będzie korzystał z "optymalizacji podatkowej" ;)\nMoże każdy z nich czuje się w jakiejś cząstce oligarchą? ;)\n@the_revenant: Problem jest z definicją bycia bogatym. Jeśli według kalkulatora partii Razem (tak, biorąc pod uwagę nowe dane) 4,5 k to bogacz, któremu nalezy dorzucić obciążenia podatkowe to rzeczywiście wielu wykopków to kułacy, których należy rozkułaczyć.\nsvjan 3 tyg. temu\n@nabzd: kto na wykopie klepie bzdury ten juz nigdy nie zmądrzeje\n@the_revenant: Trafnie to opisałeś. Ciężko się nie zdenerwować czytając komentarze do tego znaleziska od intelektualnej biedoty.\n90% komentarzy jest negatywnych bo myślą że temat dotyczy klasy średniej, a Gatesowi wyraźnie chodzi o opodatkowanie oligarchów i gigantów finansowych, co miałoby na celu zmniejszenie nierówności społecznych.\nWykopki nie ogarniają że sami by ma tym skorzystali i ich najbliższi również, więc plują jadem jak podłe szczury.\nKtoś nie śpi by spać mógł ktoś\n@janusz_z_czarnolasu: Przychodów? To mokry sen Zandberga :D\n@Holyto: Jeśli nawet "dochodów" to też robi wrażenie...\n@the_revenant: wykop to zbieranina kuców, którzy jeszcze nie pracują albo dopiero zaczynają swoją "karierę". Ich światopogląd odwraca się o 180°, gdy jak to mówią "wartość pracy" oraz efektywność w ich przypadku zostaje wyceniona na 1000zl brutto miesięcznie i umowę o dzieło. ( ͡° ͜ʖ ͡°)\nmarekcygan 3 tyg. temu\n@nabzd: i vice versa\n@nabzd: oj kolego, jak wchodzisz miedzy wrony to musisz krakać ja one\nJak to mówił nasz mąż stanu p JKM\nKto za młodu nie byl socjalista ten na starość bedzie draniem i vice versa\nNo trudno nie postrzegać takich prawaków jako pożytecznych idiotów\nJa postrzegam ciebie jako pożytecznego idioty, który chce podatkować pracę. Właśnie przez takich jak ty ludzie nie mogą się bogacić.\n@janusz_z_czarnolasu @panczekolady O, kolejni nierozumiejący zasady działania progresji podatkowej xD\nOtóż to - samo sedno. Jest problem z komunistami, którzy bez zbędnego tam tego w tańcu kroiliby jeszcze bardziej biedaków, jak im tylko pozwolić. Jak ktoś potrafi wyżyć za 4,5k to jest mistrzem oszczędności, a życie pewnie na styk od pierwszego do pierwszego. Jak ktoś nazywa tych walczących bohatersko o przetrwanie ludzi bogaczami, to kłamie. A jak ktoś kłamie odnośnie pieniędzy, to wiadomo, że oszust.\nInny problem, że jak biedak zarobi 2k więcej, to się czuje, że pana Boga za nogi złapał. Tymczasem dalej jest w słabej sytuacji, ale o sobie i o cwaniakach, do których poziomu NIGDY nie dorówna mówi z dumą "my".\nOgólnie rzecz biorąc sytuacja jest bardzo skomplikowana, bardzo podobało mi się wytłumaczenie jej przez paru rosyjskich oligarchów, którzy opowiadali szczerze jak to u nich "w młodej demokracji" działa ;) Na początku jesteś młody gniewny. Tyrasz jak wół, żeby się wydostać z nędzy. W między czasie masz coraz mniej skrupułów. Jak do tego masz jeszcze ogromne szczęście, albo niewykorzystany "telefon do przyjaciela" - możesz się trochę dorobić. I od tego miejsca, największym szczęściarzom pojawiają się dwie opcje - kiedy robią się za duzi - większe rybki mogą zaorać ich biznes raz dwa. Albo... mogą zwrócić się o protekcję, iść w stronę korupcji - stać się częścią złego, bandyckiego systemu, ale za to naprawdę bogaci. Co też ma swoją cenę. Bo wchodzą w grę, gdzie się nie tentegują w tańcu już ludzie. Wtedy idzie na ostro, nie każdy ma do tego "żołądek". Mówili tak, że nie ważne jak te duże biznesy w Rosji zaczynały - kończyły zawsze tak samo. Albo bankructwo, albo korupcja. I oczywiście następny "młody gniewny" może liczyć tylko na fuksa, bo na dobrą sprawę nie ma szans w konkurencji z tłustymi rybami. Wszystko jest ustawione pod nich na poziomie ustroju państwa i władz. Oczywiście kosztem całej reszty społeczeństwa.\nU nas w Polsce nie jest specjalnie inaczej. Nawet na zachodzie jest tylko troszkę lepiej.\nTo nie jest system zdrowej i wolnej konkurencji. To system przeżarty korupcją do szpiku kości. A na samym dnie tego śmietnika gawiedź bije brawo cynicznie wykorzystującym ich cwaniakom.\nA tak na marginesie przypomniała mi się ciekawostka. Wiecie komu zawdzięczamy pracę etatową ograniczoną do jedynych 40 godzin tygodniowo i płacę minimalną? Ojcowi założycielowi kapitalizmu, Henry-emu Fordowi.\nKomuchy nie rozumieją, że bez motywacji jaką są pieniądze nie ma rozwoju. Ludzie pracują, wymyślają nowe rzeczy po to aby zarobić. Gdy panstwo zacznie im zabierac za duzo to po prostu stracą motywację i nastąpi stagnacja. 60 lat komuny w Rosji i demoludach nic ludzi nie nauczyło? Ludzi po prostu nie da się zmienić\nWyciągasz błędne wnioski na podstawie nawet nie wiem czego. Nie napisałem kompletnie nic na temat opodatkowania pracy. Odniosłem się do artykułu na temat opodatkowania nie pracy, tylko kapitału najbogatszych, którzy nie do końca uczciwie unikają opodatkowania. Jeśli nie widzisz różnicy pomiędzy tymi rzeczami, to wiesz za mało i sugeruję poczytanie w temacie, żeby móc dalej sensownie dyskutować.\n@the_revenant Bo pieprzysz głupoty o prawakach, które nie mają majątków i dużych firm.\nPrzez okradanie ludzi podatkami i biurokrację trudno się bogacić lub założyć własny biznes, więc skończ taką retorykę lewacką.\nSpłycasz i upraszczasz. Wszystko co nie pasuje do Twojego skrajnie uproszczonego modelu nazywasz lewactwem. Taką właśnie postawę krytykuję, bo wynika z niedostatecznego zrozumienia ekonomii i... chyba jeszcze niechęci do poszerzania horyzontów.\n@the_revenant: Ciekawi minie czy microsoft stałby się firmą o wartości wielu miliardów gdyby musieli płacić 70% podatku XD\nI potem ból dupy lewaczków, że korporacjonizm bo nowe firmy nie mogą się wybić przez podatki no ale będzie na 1000+ to najważniejsze.\nJak Microsoft zaczynał, płacił podatki tak samo jak wszystkie inne firmy, bo musiał. Akurat Microsoft stał się giga-korporacją wyłącznie dzięki produktom, które idealnie wstrzeliły się w swój czas i popyt. Troszkę też trwało, zanim doszli do najwyższych progów podatkowych.\nMało tego, większe podatki dla największych są potrzebne, żeby taka jedna firma jak Microsoft nie zmonopolizowała całkowicie rynku blokując rozwój wszystkich innych.\nW ogóle znów kolejna osoba, która nagle wrzuca tu jakiś 1000+, komunizm i populizm, który ma się NIJAK do tego, o czym jest ten artykuł. Brak bladego pojęcia o temacie, spłycanie... No i jak tak się spłyci, to wtedy największa głupota ma sens. Bo jeśli jakakolwiek regulacja w postaci minimum cywilizacji spłycana jest do komunistycznej grabieży - to jest po prostu czysty absurd i nie ma sensu dalej dyskutować.\nSłowo klucz: anarchia. Misie o małych rozumkach utożsamiają anarchię z wolnością, a to wyłącznie błąd związany z niezrozumieniem czym jest anarchia i wolność. Anarchia, czyli stan, w którym nikt nie rządzi - jest niemożliwy. Jeśli zlikwidujemy oficjalny rząd, będą rządzić najbrutalniejsi bandyci. Bo mogą. Stąd pojęcie "państwa minimum" - które wydaje się niestety wykraczać poza zrozumienie tematu przez niedouczonych prawaków.\nNawet naczelny przedstawiciel radykalnej prawicowej opcji - JKM - wcale nie jest zwolennikiem państwa bez podatków, czy kompletnej anarchii, braku regulacji. Gdyby tak jeszcze jego wszyscy fani potrafili zrozumieć te skomplikowane niuanse, no ale marzenie ściętej głowy.\n@the_revenant: To nie bogaci okradają ludzi tylko pozwalają innym zarabiać.\nAle nie rozumiem po co mi to tłumaczysz, ja to dobrze wiem. Ale wiedz też, że świat nie jest taki prosty jak się niektórym wydaje, i każdy bogaty będzie automatycznie podnosił bogactwo wszystkich wokół. Nawet jeśli się tak nierzadko dzieje - jest to między innymi zasługą różnych regulacji.\nA sama teoria skapywania bogactwa w dół została już dawno obalona przez ekonomistów. To po prostu tak nie działa. Akurat Gatesowi ufałbym w temacie. Raz - jeśli chodzi o kwestię bogacenia się - jest niekwestionowanym ekspertem. Dwa - jego pasją już od dawna jest wykorzystywanie swojego majątku w "słusznej sprawie". I to też mu bardzo dobrze idzie. No i trzy - fundacja Gatesów bardziej inwestuje i rozwija, niż rozdaje za darmo.\nTymczasem ludzie, którzy nawet nie widzieli z bliska kapitału na oczy w swoim życiu udają mądrzejszych od Gatesa w tym temacie. Właśnie dlatego postrzegam to jako zupełnie niepoważne.\nTak jeszcze odnośnie tej "słusznej sprawy". Jedziemy na tym samym wózku w pewnym sensie. Jeśli chodzi o klimat, skażenie środowiska, dostępność surowców itd. Izolacja nie jest rozwiązaniem i nie zapewnia przeżycia. Myślę, że możni tego świata to zrozumieli już dłuższy czas temu. Wiedzą, że jak chcą poprawić życie sobie i swoim dzieciom czy wnukom, to muszą wziąć pod uwagę szerszy kontekst.\nWiesz, że w ciągu ostatnich paru dekad znacznie spadł odsetek ludzi, żyjącej w skrajnej biedzie? Rozwój technologii, którego źródłem byli giganci z branż technologicznych to spowodował, ale udało się to w połączeniu z właściwymi regulacjami. Z resztą - jak już pisałem to jeszcze raz przypomnę - jedne z pierwszych takich regulacji wprowadził kapitalistyczny boss Henry Ford. I nie dlatego, że był dobrym altruistycznym misiem, ale wykombinował, że to się mu opłaci.\n@janusz_z_czarnolasu: Mistrzowski mem. Geniusz to wymyślił\namazing-detective-slash-genius 3 tyg. temu\n@janusz_z_czarnolasu: warto byłoby najpierw się dowiedzieć, że te 75% to miało być od dochodów ponad 1mln złotych rocznie... A tak ogólnie to z tego pomysłu już dawno się wycofali\n@the_revenant: Czyli uważasz, że gdyby Microsoftu albo Amaznona nie było to ludzie, którzy dziś tam pracują byliby bogatsi XDDD\nWiecie komu zawdzięczamy pracę etatową ograniczoną do jedynych 40 godzin tygodniowo i płacę minimalną? Ojcowi założycielowi kapitalizmu, Henry-emu Fordowi.\n@the_revenant: Jasne, tylko, że płaca minimalna i 40 godzin tygodniowo to nawet nie był jego pomysł. Już w 1817 Robert Owen (utopijny socjalista, który był fabrykantem) postulował, że robotnik powinien pracować 8 godzin, odpoczywać 8 godzin i spać 8 godzin.\nJaki tam zresztą z Forda ojciec założyciel kapitalizmu... Nie wiem skąd ci się to wzięło, bo kapitalizm jest troszeczkę starszy niż Ford.\nJasne, że teorie są starsze (niedużo, ale są), za to Ford był praktykiem. Ford wdrożył i zarobił. No i chyba możesz się zgodzić, że Ford był pionierem masowej produkcji. A z kolei masowa produkcja była absolutną podstawą praktycznego kapitalizmu i umożliwiła całą rewolucję przemysłową.\nZ resztą, dobrze, że nawiązujesz do socjalistów-fabrykantów. Socjaliści nie wywodzili się z plebsu. Wywodzili się z dwóch podstawowych grup kapitalistów - bogatych kapitalistów (działających prężnie w biznesie) i zubożałych kapitalistów. Ci pierwsi szukali metod zwiększania swoich zysków, ci drudzy szukali metod jak zabrać tym pierwszym z wykorzystaniem plebsu. Jak zaczniemy ich wrzucać do jednego wora, nie dojdziemy do żadnych sensowych wniosków.\nMoje propozycje: poszczególne okresy w historii miały swoje wyzwania, które ówczesne systemy rozwiązywały. Jedne lepiej, inne gorzej. Przykładowo system kapitalistyczny okazał się strzałem w dziesiątkę, za to komunizm horrendalną porażką. Z drugiej strony niektóre pomysły socjalistów znalazły zastosowanie w kapitalizmie i przeszły próbę rynku. System emerytalny von Bismarcka był genialny w swoim czasie, dziś niestety przestaje działać (temat zbyt szeroki żeby go teraz ruszać). Sam udział systemu w rozwoju technologicznym i ekonomicznym ma również za sobą optimum. W dzisiejszych czasach założenia są zbyt różne, żeby system wdrożony prawie 100 lat temu nadal był optymalny. Wiemy już, że komunizm to zło. Wiemy też, że poszczególne wyzwania społeczno-ekonomiczne wymagały oryginalnych rozwiązań. Nic jeszcze w historii człowieka nie rozwiązano raz na zawsze. Chyba oczywiste jest, że system ekonomiczny musi się rozwijać tak samo jak muszą się rozwijać chociażby technologie pozyskiwania energii.\n@nabzd: Gates nigdy nie był i nie będzie komunistą, po prostu doszedł do tego jak zarobić na podwyżkach podatków, ostatnio zarobił kupę szmalu na działalności charytatywnej, im więcej rozdawał tym więcej zarabiał ;)\n@panczekolady: komuna jak cholera sie wyłania , zaledwie wierzchołek ale jednak, zaciemnienie rzeczywistości i kuszenie sie ze to nie tak niestety pokazuje twoja naiwność. Czy to nadzieja jest?\n@janusz_z_czarnolasu: pięć lat od kiedy razem ogłosiło swój program na wybory w 2015 roku a cb pozwali dalej nie rozumieją że 75% podatku od dochodów powyżej od tam to nie to samo co zabieranie 75% dochodów.\n@the_revenant: Bill mówi o czym innym ale w praktyce hasła aby opodatkować najbardziej zamożnych zazwyczaj kończą się na podniesieniu podatków takim "bogaczom" co ledwo ponad średnią wychodzą.\nNic dziwnego, że "ci pożyteczni idioci", prawicy łapią się od razu za kieszeń gdy tylko pada hasło zwiększania obciążeń. Odruch psa pawłowa ¯\__(ツ)_/¯\nPewnie masz rację. Chociaż powinniśmy sobie zdawać sprawę, że tzw. klasa średnia jest podstawą prawidłowo działającej gospodarki. I klasa średnia w tej chwili zanika. Bogacze stają się stale coraz bogatsi, a klasa średnia zamienia się w biedotę. Lewica przy tym dba, żeby kurczącą się klasę średnią doić coraz szybciej i niszczyć coraz skuteczniej.\nZauważ, że ta lewica sama nie zalicza się ani do biedoty, ani do klasy średniej. Zalicza się do klasy najwyższej, panów i właścicieli. Zalicza się do grupy, która jest całkowicie "zoptymalizowana podatkowo".\nOpodatkowanie (najwyższe) tej klasy jest w interesie ginącej klasy średniej. Podobnie opodatkowanie kapitału, zamiast opodatkowania pracy. Zobacz sobie, że kapitalista jest tym, za kogo go bezrefleksyjni prawacy biorą tylko wtedy, kiedy jego kapitał pracuje. A tak się składa, że to jest akurat najbardziej "karane" przez system, ponosi on bardzo wysokie koszty pracy, zamiast zysków zwykłej akumulacji.\nOwszem, bogacz / oligarcha może tworzyć miejsca pracy, rozwijać przemysł, technologię i co tam jeszcze. Ale to go będzie kosztować ekstra, najmniej będzie go kosztować robieniem wałków i "zarabianiem" na samym ruchu pustego pieniądza bez żadnych fizycznych skutków, gdyż te fizyczne skutki są wysoko opodatkowane, ruch wirtualny (i tak najbardziej intratny) można "zoptymalizować".\nWyobraź sobie sytuację odwrotną - chcesz ścibolić majątek, żeby Twoja rodzina rządziła światem do jego końca i kilka lat dłużej - gdyby ten kapitał był wyżej opodatkowany od pracy - opłacałoby Ci się zdecydowanie bardziej autentycznie budować fabryki i zatrudniać ludzi, niż ścibolić kasę. Z resztą, fabryka to takie XX-wieczne coś, dziś niech będzie to jakaś akademia online, ośrodek badawczy, laboratorium. Niech będzie to program kosmiczny, jak Space X. Niech będzie to przedsięwzięcie jak praca nad nowym systemem operacyjnym jak w Huawei. Niech do cholery będzie to film czy gra komputerowa, niech będzie to nawet zespół muzyczny jak Depeche Mode. Pieniądze mogą pracować. A mogą też przyczyniać się do rosnącej korupcji, czyli innymi słowy - zepsucia czy wręcz gnicia świata. Z jednej strony masz ludzi, którzy z nudów i braku wyzwań GWAŁCĄ DZIECI (Epstein didn't kill himself), z drugiej strony masz biedę w czasach, kiedy mamy cholerną nadprodukcję wszystkiego, zwłaszcza odpadów.\nOpodatkowanie kapitału, przy jednoczesnym ZMNIEJSZENIU opodatkowania pracy i rozwoju jest realnym rozwiązaniem dzisiejszych problemów dzisiejszego kapitalizmu. Rozwiązaniem problemów dzisiejszego świata. To nie ma ŻADNYCH słabych punktów, może poza jednym - aby to osiągnąć należy przekonać do tego ludzi. Z jednej strony ludzi, którzy są absolutnymi panami świata i nie ma żadnej siły na świecie, która by ich zmusiła do czegokolwiek. Ci ludzie mogą wszystko, ale zrobią to jak będą mieli taki kaprys. Wtedy i tylko wtedy. To jest chyba ta trudniejsza część. Ale Bill (i sporo innych) robią masę dobrej roboty w tym kierunku. Łatwiejsza część to przekonać całą resztę, czyli robaczki, w których pieprzonym interesie jest takie rozwiązanie.\nDynamika tego jest skomplikowana. Ci możni, którzy jednak wolą gwałcić dzieci zamiast dajmy na to rozwijać technologię czy budować potęgi gospodarcze - będą przez media prać mózgi małym żuczkom, żeby nienawidziły takich pomysłów. Będą nazywać takie pomysły lewactwem, komunizmem itd, żeby tego rodzaju pomysły nie miały żadnego poparcia. A wiadomo, klasa zainteresowana sama z siebie - czyli przedsiębiorcy - jest zbyt mało liczna, żeby mieć głos w demokracji. Tu jest problem. Gdyby tak żuczki zrozumiały, że jadą z "panem kierownikiem" na tym samym wózku. Z nim tak, ale nie z politykiem! Polityk to pasożyt i wróg. Przeważnie. A spasiony dyrektor w swojej luksusowej furze to przyjaciel. Bo wypłaca wypłaty. Im więcej ma, tym więcej może wypłacać. Wiadomo, nie wszyscy będą tak robić, ale jednak zdrowa kapitalistyczna konkurencja tworzy coś takiego jak rynek pracy. Uniemożliwia mendom, którzy chcieliby mieć zrobioną robotę za darmo funkcjonowanie. Jak jedna firma płaci za mało, inna zapłaci więcej, żeby kupić ludzi i mieć lepszą robotę zrobioną.\n@the_revenant: uomatko ale dużo napisałeś. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Sam jakiś czas temu dostrzegłem tą szkodliwą asymetrię. Praca jest opodatkowana wysoko i to nawet dla niewiele zarabiających. Posiadanie jest opodatkowane nisko albo wcale tak jak i "robienie pieniędzy z niczego" na jakichś wirtualnych ruchach finansowych, nie wnoszącyh żadnej wartości dodanej, a często wręcz szkodliwych.\nCzęść, a nawet większość czy wręcz całość obciążeń podatkowych powinna zostać przeniesiona z pracy na posiadanie właśnie. Kto i jak miałby to zrobić gdy godzi to w interes trzymających władzę, nie wiem. Na pewno wiem, że obecny stan to patologia.\nDlatego głos Billa jest ważny. Tłumaczyłem tylko dlaczego prawaki się od razu spinają. Po prostu z życia wiedzą, że podnoszenie podatków niemal zawsze trafia w nich (nas) maluczkich. Szczegółów, o których mówi Bill, żeby właśnie opodatkować posiadanie, a nie jeszcze bardziej pracę "bogaczy" za te ~5k+ brutto, już nie dostrzegają bo im krew oczy zalewa.\nTego jedynie niezbyt załapałem.\nChodzi mi o ludzi władzy, przecież nie o wyborców. Władza to władza. Oficjalnie pan włodarz nic nie ma, zero dochodu w ciągu roku. A 10 nieruchomości to dalsi krewni i anonimowi przyjaciele mają. Pensji w 5 radach nadzorczych też nie ma sensu liczyć nie? Patrzę po dzieciach, kończących najlepsze zagraniczne uczelnie na świecie, podróżujące, żyjące w innym świecie, gdzie pieniądze praktycznie nie istnieją, bo jak o nie pytasz, to znaczy że Cię nie stać.\nI polityk to zupełnie inny zwierz od oligarchy biznesmena. On nie musi mieć jakiegoś konkretnego majątku, politycy mają układy, mają darmową ziemię, darmowe nieruchomości (no tam za jakieś śmieszne grosze przy różnych okazjach przywłaszczone). No i darmowe życie załatwiają układy.\nPrzecież można funkcjonować w tym kraju mając ujemną wartość (długi) żyjąc jak arystokracja - przykład - bodajże pan Gessler. No akurat nie polityk, ale facet zbankrutował, popadł w długi i nadal wiedzie życie arystokraty. A w porównaniu z politykami praktycznie nie ma układów.\nNo ale wracając do polityków LEWICY, Polska miała jakiś tam majątek w 89-tym, z resztą jak większość państw bloku wschodniego. Bieda bo bieda, ale były dworki, były jeszcze nieupadłe fabryki, była masa niezłych nieruchomości, były jakieś tam zapasy złota, surowców i cholera wie czego jeszcze. Komuniści nie zrzekli się posiadania. Nie oddali wszystkiego za darmo. Na początku transformacji po prostu wzięli wszystko. Sobie tam sprywatyzowali. I stali się wzorowymi, porządnymi biznesmenami. Musiało tak być, inaczej nigdy by nie "oddali władzy". To był deal i taka była jego cena.\nA spójrz sobie na taką Gretę, tubę propagandową lewackich aktywistów. Spójrz na jej rodziców, rodzinę. Na ich majątek. Na organizację i majątek organizacji, które za nią stoją. Między innymi jedna z fundacji Sorosa. Ale akurat Soros nie jest jej głównym sponsorem.\nTaka ironia i chichot historii, że ciemny lud zakłada sobie sam obrożę i przynosi w pysku smycz arystokratom. Bo spośród dzisiejszej arystokracji wywodzą się czołowi komunistyczni działacze. Nigdy z proletariatu, chociaż rzekomo interes proletariatu oni reprezentują.\n@the_revenant: p@#####isz farmazony. Opodatkowanie kulczyka gowno da, bo optymalizacja i najwyżej spółkę sovie założy.\nNajwyższymi podatkami zawsze obrywa wyższa klasa średnia która nie ma jak jej uciec. Większość ludzi robiąca do 500k rocznie nie założy spółki na Cyprze bo to jest bez sensu i ich zaraz US dojedzie\nProblem leży właśnie w tej optymalizacji. Tu trzeba by uszczelnić, od góry. I od początku piszę, że opodatkowanie klasy średniej należy zmniejszyć, ale widać nie umiesz czytać, a to już nie mój problem.\nWszystkim, ktorzy sie awanturuja, bo nie rozumieja co czytaja, albo nie czytaja poprostu, tlumacze:\nGates nie jest komunista, nie chodz mu tez p wyzsze progi podatkowe. Wk%@$ia go, ze on jako milioner inwwstuje np na gieldzie, zarabia np. 100.000 i placi od tego 10.000 podatku i elo. Ja czy Ty, zap?#$#%@amy i faktycznie cos tworzymy, dostajemy za to 100.000 i panstwo zap?#$#%@a nam polowe. Gates twierdzi ze to niesprawiedliwe, ze w swiecie takim, jaki dzis nastal, bogacz, ktory nic nie robi tylko mnozy kapotal, placi wchij mniej podatkow, niz czlowiek ktory ciezko zap?#$#%@a na chleb.\n@mazaken: 'bogacz który nic nie robi, tylko mnoży kapitał' - czyli robi więcej, niż przeciętna Grażka idąca do biedry i odp%%@@%$a swój autopilot przez X godzin\nILuRzyN 3 tyg. temu\n@polaczenieszyfrowane: zależy co jego pieniądz robi. Jeśli tworzy miejsca pracy, technologie, usługi to spoko a jeśli co bardziej prawdopodobne spekuluje to już dla nas i państwa tak średnio.\n@ILuRzyN: Ktoś kto tworzy spekulacje to jest inna bajka. Ja piszę tutaj o byle jakiej firmie.Z reguły zarobki = wniesiona wartość. Możecie się wk@#@iać i tupać nogami, ale jak nazwać wartość człowieka na rynku pracy, którego można zastąpić maszynką?\nRollem171 3 tyg. temu\nczlowiek ktory ciezko zapierdala\nKopanie tuneli dla wodociągów łyżkami stołowymi niewątpliwie byłoby ciężkim zap#!#%@@aniem, ale kasę zarobił ten, który pracował mądrze i wynalazł łopatę czy koparkę i pozwolił milionom ludzi wykonywać tą samą pracę bez ciężkiego zap#!#%@@ania - poprawił im wszystkim jakość życia! Chyba przyznasz, że jeżeli stałby się tysiące razy bogatszy niż przeciętna osoba z tych milionów ludzi, którzy dzięki niemu pracują lżej to byłoby to bardzo sprawiedliwe i uczciwe, szczególnie gdyby Ci ciężko zap#!#%@@aący sami to spowodowali kupując jego łopaty i koparki?\n@mazaken: ermmm, ale przeciez każdy kto wierzy w socjalizm może płacić podatki w dowolnej wysokości ponad te już wymagane. I o ile socjalistów nie brakuje i tyle o nadplatach podatków nikt nie mówi. Poza tym jeśli nie jest fair żeby bogatsi płacili mniejsze podatki to może praca też powinna być mniej opodatkowana? Taki chyba najprostszy sposób którzy utrzymują się z pracy.\nChyba przyznasz, że jeżeli stałby się tysiące razy bogatszy niż przeciętna osoba z tych milionów ludzi, którzy dzięki niemu pracują lżej to byłoby to bardzo sprawiedliwe i uczciwe\n@Rollem171: no ale po to wlasnie wysmarowalem tego posta, zeby wyjasnic, ze nikt tu nie ma z tym problemu i to wlasnie nie o to chodzi. Caly ambaras nie jest o to, ze ktos nie chce, zeby inni sie bogacili, tylko o to, ze wynajdujesz lopate, otwierasz fabryke i produkujesz, wiec placisz 5 razy wiecej podatkow niz ktos, kto np. Wykupil 50% akcji Twojej fabryki i zarabia tyle samo.\n@mazaken: ale przeciez to 10k i tak jest wieksze niz ktos jakby pracowal w zwyklej pracy to odda podatkow srednio mniej, jakies 1k maks, to nie o to tu chodzi, chodzi o to ze duze firmy korporacje, ludzie ktorzy sie dorobili, chca wyzszych podatkow bo to wykosi konkurencje i inne startupy dla ktorych liczy sie kazdy grosz!\n@mazaken: Gates kapitał zdobył w czasach, kiedy podatki nie były tak wysokie, co pozwoliło mu zgromadzić dużo kapitału niskim kosztem. Obecnie mamy coraz wyższe podatki od dochodu, dodatkowe opodatkowanie kapitału (który już raz był opodatkowany dochodówką), to zbrodnia na współczesnych ciężko pracujących ludziach. Idź naprawiać swiat gdzie indziej Gates, a jak masz za dużo kasy i męczy Cię sumienie, to oddaj wszystko na fundacje albo do IRS.\nKapitał reinwestowany rośnie w tempie wykładniczym. Nie wydawajcie na głupoty, tylko nadwyżki reinwestujcie. Można po 5-10 latach zgromadzić pokaźne sumy. Dodatkowo, kiedy już macie wypracowane w miarę pewne inwestycje (np. w towar), to opłaca się wciąć kredyt inwestycyjny np. na 100k i 10%, obrócić nim kilka razy w roku na marży 10-20% i po 2 latach oddajesz 110k a reszta zostaje w kieszeni. Powtarzasz to i stajesz się majętnym człowiekiem.\ni wynalazł łopatę\n@Rollem171: ale gdy przyjrzysz się historii to zrozumiesz że Gates nie wynalazł czegoś aż tak niesamowitego.\nNie chcę mu też umniejszać, bo prace nad systemem operacyjnym były ambitne i nie trywialne, ale to owoc jego czasów. Kapitalizm nie jest doskonały pod tym względem że faworyzuje tylko tego kto dobiegnie pierwszy. Nie chcę negować zdrowej konkurencji, ale Gates po prostu zdaje sobie sprawę że gdyby nie on to kto inny w +-5 lat wydalby taki sam albo lepszy system operacyjny.\nTak samo bomba atomowa i inne wynalazki danej epoki. Po prostu wynikają z drzewka technologicznego.\nJedne technologie wchodzą jako standard i wynikają z nich pracę nad nowymi. Nie postuluje tutaj komunizmu, ale monopol w rękach Microsoftu i Apple źle wpływa na innowacyjność.\nKapitalizm jest fajny, ale kiedy wchodzi w końcowe fazy i mamy do czynienia z monopolami to robi się gorzej\n@mazaken: rzadzacy manipuluja tekie wypowiedzi i konczy sie na tym, ze "najbogatsi" sa definiowani inaczej, jako ludzie na dorobku z wyksztalceniem, inzynierowie, lekarze, wlasciciele malych firm i to oni maja placic wiecej na tych co nie robia nic badz nieewiele. A potem badanid dlaczego istnieje zjawisko middle class squeeze.\n@mazaken: j@%%ny komuch ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)\nAndySoFuckingBrandy 3 tyg. temu via iOS\n@mazaken: Ojjj rodzi sie tu nam komunista.\n@mazaken: Teza o opodatkowaniu najbogatszych to opium dla naiwnych, to typowy temat zastępczy grający na emocjach ludu. Czy naprawdę jest tak trudno zrozumieć iż łatwiej jest opodatkować takiego Janusza aniżeli miliardera Billa ( ͡° ͜ʖ ͡°) tylko obniżka podatków dla wszystkich daje realne i wymierne rozwiązanie. Bill to niegłupi chłop ale tym apelem ewidentnie obraza inteligencje innych niegłupich "Billow" ( ͡° ͜ʖ ͡°)\n@mazaken to niech mowi o obniżeniu podatków a nie podwyzszeniem\njeśli co bardziej prawdopodobne spekuluje to już dla nas i państwa tak średnio.\n@ILuRzyN: nie wiem skąd ta niechęć do spekulacji. Jest to normalna działalność, w zasadzie to branie ryzyka na siebie.\n@mazaken: tak nie jest komunista jak i ty!\n@mazaken: Krótkoterminowe zyski z inwestycji na giełdzie są w USA opodatkowane tak samo jak zwykły dochód. W wypadku Billa Gatesa jest to najwyższa stawka czyli 37%\nDługoterminowe też mają zróżnicowane stawki w zależności od dochodu - dla niego znowu najwyższa stawka czyli 20%\nczyli robi więcej\nTa, a herbata robi się słodka od mieszania xD\nkasę zarobił ten, który pracował mądrze\nTylko, że tu mowa o ludziach, którzy w ogóle nie pracują tylko "obracają" pieniędzmi. Obracają często w sposób szkodliwy dla ogółu.\n@szpongiel: pośrednio tak, ponieważ samo wsypanie cukru do herby nie daje czegokolwiek. Poza tym, idź pisać swoje wysrywy z 'xD' gdzie indziej, bo skoro nie rozumiesz, że chłop który zbudował firmę, musiał się poświęcać, dokształcać, zatrudnił ludzi i wziął co by nie patrzeć za nich w jakimś tam stopniu odpowiedzialność (pomijam szefów Januszexów) niż chłop, co nap!$?%?%a na wózku za 2,5k netto, to tym bardziej nie mamy o czym rozmawiac.\nGates: mówi całkowicie prawdziwą rzecz, że zyski z kapitału są niesprawiedliwie nisko opodatkowane względem pracy przez co mamy patologiczny system, gdzie bardziej opłaca się przelewać z pustego w próżne na jakichś spekulacjach niż pracować. Nawet Warren Buffet mówił że ten system jest chory -> https://www.forbes.pl/csr/optymalizacja-podatkowa-warrena-buffetta/n1km8j8\n@Khaine: Hurr durr komuniści chcą większego podatku od mojego 5k brutto (╯°□°）╯︵ ┻━┻\n@Khaine: Nie, on mówi, że podatek od kapitału powinien zostać podniesiony. To zupełnie co innego od zauważenia niesprawiedliwości i co czyni go durniem :)\nHurr durr komuniści chcą większego podatku od mojego 5k brutto\n@panczekolady: Wszyscy dobrze wiemy że tak się zawsze to kończy.\nNie, on mówi, że podatek od kapitału powinien zostać podniesiony\n@Vanni: Dureń to co najwyżej wierzy że jak ktoś ma "za dużo" forsy to sam, bez pomocy państwa nie da rady jej rozdać ;)\n@Vanni: No chyba nie masz pana Gatsa za durnia ? To jest wyrachowane działanie wprowadzające ułamkowo globalna komunke .\n@Khaine: Trzyma kasę w fundacji Gatesa i dzięki temu nie zapłaci tych proponowanych podatków w ogóle.\n@marekcygan: Nie wiem. Nie tak rzadko zdarza się, że ludzie wybitnie uzdolnieni w pewnej dziedzinie, potrafią snuć niestworzone, katastroficzne, szkodliwe teorie o ekonomii. Einstein i Hawking też tak mieli.\n@Vanni: tak w sumie masz racje. Nie za wiele wiem o Einsteinie ale pan Hawkin snuł niestworzone teorie i brednie zarazem, nie wiem kto go brał za autorytet. Jezeli faktycznie to sa podwaliny pod postępująca globalizacjie to nawet lepiej bo oznaczałoby ze z tym człowiekiem jest "OK" i kieruje sie chęcią zysku a jezeli nie to znaczy ze zwariował. A z drugiej strony to on sie juz dorobił a wprowadzając wyższe podatki chciałby wykosić doganiająca go konkurencje wiec znów by sie poparła teza ze ci dorobieni wola wprowadzać socjalizm z rządami poto aby tylko konkurencja wysadzić z siodła.\nHurr durr komuniści chcą większego podatku od mojego 5k brutto (╯°□°）╯︵ ┻━┻\n@panczekolady: No niestety chcą, wejdź sobie na kalkulator razemowców.\nWspółczesna lewica to jest jakiś j?##ny żart, oni kompletnie nie kumają o co chodzi...\n@Qwertylion: Wymysły polskiej lewicy to jest jakiś dramat.\n@Khaine: A nie pomyślałeś dlaczego zyski z kapitału są nisko opodatkowane? Za trudne?\n1. Kapitał skądś trzeba wziąć, czesto z pracy która już została opodatkowana.\n2. Żeby zarobic cokolwiek kapitałem ponosi się ryzyko... czesto całym zainwestowanymi kapitałem (lewarowanie albo inwestowanie w startupy). Jezeli zysk spadnie a ryzyko zostanie takie samo to jak myslisz co się stanie?;)\n3. Lwia cześć podatków to zabezpieczenie socjalne pracownika, emerytura, ubezpieczenie zdrowotne itd. Ludzie zarabiający kapitałem i tak z tego nie skorzystają... to po co maja płacić?\n4. Zabierając inwestorom ta kasę w większych podatkach zabierzesz ja z rynku giełdy i funduszy vc, USA dobrze to rozumie i to jest celowe działanie, koniec końców dla kraju (i jego mieszkańców) będzie lepiej jezeli powstanie kolejny Facebook niż dać każdemu dzbanowi po 100usd większego foodstampa.\nGates w swoim najnowszym wpisie na blogu z okazji nowego roku przekonuje, że ludzie tacy jak on powinni płacić wyższe podatki. Miliarder uważa, że został wynagrodzony nieproporcjonalnie wysoko do tego jaką pracę wykonał. Dodatkowo uważa, że świat zmienia się tak szybko, że obecne prawo, przede wszystkim prawo podatkowe nie nadąża za tymi zmianami.\nPost odnosi się głównie do sytuacji USA, nie dziwi więc, że jednym z głównych aspektów zmian byłoby zmniejszenie rozwarstwienia społecznego oraz załatanie dziury budżetowej kraju. System jest wg niego nie fair gdyż lwia część rządowego budżetu to opodatkowanie pracy podczas gdy kapitał nie jest tak obciążony podatkami, a nie jest tajemnicą, że bogaci mnożą swój majątek kapitałem a nie pracą.\n@panczekolady: dodatkowo wszyscy wiedzą że najbogatsi dorobili się na wałach podatkowych i szantażu całego świata\n@panczekolady: od takie gadanie.... wystarczy, że przekaże x swoich pieniędzy na jakieś instytucje publiczne i będzie po sprawie.\n@szopa123: Słowa nic nie kosztują, wiadomo. Chociaż zawsze lepsze to niż nic. Sporo amerykańskich portali cytuje te słowa.\n@panczekolady: Tak jakby bogacenie się kapitałem było jakąś gorszą formą bogacenia się.\nJeżeli nie są one równo opodatkowane, to może zamiast podnieść podatki od kapitału, należy obniżyć podatki od pracy?\nBezos dzięki przepisom skonstruowanym pod bogatych, staję się najbogatszym człowiek świata, podczas gdy te same przepisy pozwalają płacić jego pracownikowm w USA tyle, że muszą korzystać z opieki socjalnej.\n@Vanni: Z czego wtedy finansować państwo skoro już teraz wydatki przekraczają dochody? Mowa o USA.\n@panczekolady: Obciąć wydatki.\n@Vanni: ale nie pasujesz tutaj bo komunke nam tu "miłosiernie" władzuchna wpaja a to co mówisz jest albo nie zauważane lub tepione\n@Pawel993: no ta bez kitu nie da sie uczciwie zarobic ( ͡° ͜ʖ ͡°)\n@Vanni: Łatwo się mówi, a ciężej zrealizować.\nod takie gadanie.... wystarczy, że przekaże x swoich pieniędzy na jakieś instytucje publiczne i będzie po sprawie.\n@szopa123: Takie samo p$@?!?%enie jak to, że "ci którzy nie są za 500+, nie powinni go brać". Jestem przeciwnikiem 500+, mam firmę, ale gdy będę miał dziecko, pierwszy stanę z wypełnionym wnioskiem! Wystarczająco rząd mnie łupi jako człowieka pracowitego, żebym jeszcze dobrowolnie rezygnował z drobnego zadośćuczynienia. Natomiast gdyby było referendum, głosowałbym za likwidacją 500+. Gdyby jedynie Gates, z własnej woli jakiś procent swojego majątku, byłby idiotą, tak jak ja i każdy inny samodzielnie rezygnujący z kasy.\n@panczekolady: To niech odda swoje pieniądze państwu nikt mu nie zabrania\n@Cavaan: czemu pracownicy najbogatszego człowieka świata powinni mieć lepiej od zwykłych pracowników? to są tylko narzędzia, które wykonują określoną funkcję. Wkrótce będzie taniej kupić robota do takich zadań...\nSporo amerykańskich portali cytuje te słowa\n@panczekolady: I tu jest błąd. To, że ktoś posiada dużo pieniędzy nie znaczy automatycznie, że zna się na ekonomii i gospodarce w skali makro.\n@Cavaan: No właśnie o to chodzi, aby ludzie mu nie zagrażali nalezy podnieś podatki dla tych którzy by chcieli go dogonić, czy nawet przegonić.\nwystarczy, że przekaże x swoich pieniędzy na jakieś instytucje publiczne i będzie po sprawie.\nPrzecież przekazuje w ch%@ i jakoś nie wystarczyło. Inne bogate knury nadal kręcą lody kosztem całych społeczeństw, a wysokie podatki nadal płacą jedynie ci co są zmuszeni pracować na chleb i dach nad głową (kredyt).\nTak jakby bogacenie się kapitałem było jakąś gorszą formą bogacenia się.\nTo może praca jest gorszą formą? Najwidoczniej, skoro karze się zań o wiele wyższymi podatkami.\nSystem, w którym bardziej opłaca się zarabiać kapitałem, a nie pracą, to system promujący patologię.\nStandardowe wykopowe podziały na kapitalistów i komunistów. Nie ma nic pomiędzy. A prawda jest taka, że rozwarstwienie społeczne powoduje tylko problemy w społeczeństwie, dlatego powinno się je eliminować tworzą klasę średnią. Aby rozszerzyć klasę średnią powinno się moim zdaniem zmiejszyć opodatkowanie pracy (rozszerzenie z dołu dla biednych co nie mają kapitału) oraz zwiększyć PROPORCJONALNIE i ROZSĄDNIE (aby od razu komuś do głowy nie przyszedł pomysł stawki 75% podatku) opodatkowanie kapitału co spowoduje rozszerzenie z góry (bo bogaci nie płacą już podatków od pracy, tylko od kapitału).\nMarioMoneyBags 3 tyg. temu via Wykop Mobilny (Android)\n@ropucha_paskowka: nawet bym się z tobą zgodził, pod warunkiem, że dodatkowe wpływy idą w całości na przemyślane inwestycje długoterminowe, a nie na takie rzeczy jak 500+, a co by zrobił polski rząd, gdyby nagle dostał w swoje ręce wpływy wieksze o np. 10-15%, wydaje mi się że przep%???@!ił by te pieniądze na socjal, żeby tylko wygrać kolejne wybory, więc bez zmian w systemie wydatków państwa, te pieniądze zostaną wyrzucone w błoto\nDroper 3 tyg. temu\n@MarioMoneyBags: 500+ jest właśnie przemyślaną inwestycją długoterminową/\n@Droper: nie jest, chyba że dla partii po to żeby mieć stały elektorat\n@MarioMoneyBags: ale to by nie miało na celu zwiększenia wpływu tylko restrukturyzację wpływów.\n@ropucha_paskowka: No ale to właśnie ty tu komunke wprowadzasz tylnymi drzwiami właśnie dzieląc społeczeństwo na klasy! Ja tu widzę tylko komunistów i normalnych ludzi ale to z twojej perspektywy to juz podzielenie .\nNo ale to właśnie ty tu komunke wprowadzasz tylnymi drzwiami właśnie dzieląc społeczeństwo na klasy!\nrozwarstwienie społeczne powoduje tylko problemy w społeczeństwie,\nNo to trzeba przestać ograbiać biednych podatkami, szczególnie dochodowymi.\nMarioMoneyBags 3 tyg. temu\n@ropucha_paskowka: nawet jeśli chodzi jedynie o zmiany co do pozyskiwania samych środków bez zwiększania wpływów budżetowych, to nie ma znaczenia, dopóki ta kasa jest przejadana na głupoty, tylko po to żeby wygrać wybory i obsadzić swoich ludzi na stołkach, nie jesteś w stanie mnie przekonać że 500+ jest dobrym programem, a ja nie mam zamiaru przekonywać ciebie, więc na tym zakończymy\nnie jesteś w stanie mnie przekonać że 500+ jest dobrym programem\n@MarioMoneyBags: dlaczego tak łatwo wysuwasz pewne założenia? Nie mam na myśli zmian systemowych, tylko ten konkretny przykład. Wiadomo żeby w Polsce żyło się lepiej to pieniądze nie powinny być przejadane na różne + i można by wprowadzić jeszcze wiele innych reform uwzględniających emerytury, prawo podatkowe itp., itd., ale to nie jest tematem tego wykopu. Nawet nie zamierzam dyskutować o tym programie, a ty nie znasz mojej opinii, bo w tym przypadku możemy sobie upraszczając rozumowania założyć, że pieniądze nie są marnotrawione. A dyskusji o szkodliwości programu 500+ nie zamierzam nawet rozpoczynać, bo uznaję, żeby dyskusja była na poziomie to oboje dyskutanci muszą być tego świadomi.\npanczekolady dołączył 4 lata 6 mies. temu\n566\twykopali 25\tzakopali 15.8 tys. wyświetleń


Juncker, niech pan się zlituje nad uchodźcami | 3obieg.pl - Serwis informacyjny dziennikarstwa obywatelskiego.\nStrona główna Globalnie i Lokalnie Juncker, niech pan się zlituje nad uchodźcami\nJuncker, niech pan się zlituje nad uchodźcami\nCezary Kaźmierczak, przewodniczący Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, napisał list otwarty w sprawie uchodźców do Jean’a-Claude’a Juncker’a, przewodniczącego Komisji Europejskiej. List cytujemy w całości. I polecamy – nic dodać, nic ująć\na miejscowa ludność tylko szuka pretekstu, żeby okazać swoją gościnność.\nTags: blisku wchód, Cezary Kaźmierczak, chrześcijaństwo, islam, janda, Jean-Claude Juncker, Juncker, KOD, news, niesprawiedliwa polska, polska, Prawo i Sprawiedliwość, sprawiedliwa polska, terroryzm, uchodźcy, uchodźcy z bliskiego wschodu, ukraina, ukraińcy, Unia Europejska\nkomentarzy 7 dla artykułu "Juncker, niech pan się zlituje nad uchodźcami"\nSzkolenia psów napisał(a):\n27 maja 2017 o 10:42\nBrawo panie Cezary, nic dodać nic ująć, szkoda że tak mało osób to przeczyta,\n27 maja 2017 o 15:48\nMoze nie Kazmierczak a Kazmierczuk i wszystko jasne.\n27 maja 2017 o 21:59\nSzczęść Boże. Czy ten tekst został przetłumaczony ???. Trzeba było ten tekst przetłumaczyć wiernie na język Junckera, bo poprzekręca i skutek wyjdzie odwrotny do zamierzonego !!!.\n28 maja 2017 o 00:02\ni tak poprzekręca, nie zrozumie znaczenia. Wieczny kac ma swoje źródła.\n28 maja 2017 o 10:01\nTo na jaki jezyk tlumaczyc? Bo Junker wlada plynnie 4 jezykami. Gdyby to mial tlumaczyc pan Pietkun, to na niemiecki bym odradzal. Podal mianowicie kiedys w artykule o policji niemieckiej, za ma sie chronic przed opluwaniem zakladajac sobie maski na glowe. Tymczasem bylo dokladnie odwrotnie.\n28 maja 2017 o 21:33\nDrogi kolego. Siadaj i tłumacz. Znasz niemiecki, co jest bezspornie Twoim atutem. Ja operuję innymi językami – w przywoływanym przez Ciebie przypadku skorzystałem z pomocy innych. Generalnie myślę, że zanim dokonasz egzegezy mojego braku umiejętności to sam coś zrób – nasza cywilizacja, kraj, społeczności bardziej potrzebują ludzi, którzy mniej mówią, a więcej robią. Krytykę oczywiście przyjmuję – ale błagam, niechże ona ma sens. niechże nie będzie taka – wybacz – platformerska.\n29 maja 2017 o 11:57\nnie chodzilo mi o wytykanie Tobie braku umiejetnosci. Moj komentarz byl sprostowaniem a nie krytyka (nie dziele krytyki na platformerska czy pisowska)\nNa przyszlosc radze Tobie dokladniej sprawdzac zrodla i pochodzenie informacji.Natomiast 100% zgody na Twoje: wiecej robic, mniej mowic.


Ryż z warzywami po hiszpańsku - OnlyTenerife\nRyż z warzywami po hiszpańsku to moja propozycja na obiad lub lekką kolację. Hiszpańskie dania z ryżem kojarzą się nam głównie z paellą. Jakich czas temu udostępniłam na blogu przepis na paelle z owocami morza, wspaniałe hiszpańskie danie. Paellę jak pamiętacie, przyrządza się najlepiej na specjalnej patelni zwanej paellerą. Jest to potrawa ciężkostrawna dlatego Hiszpanie najczęściej jędzą ją na obiad.\nDziś postanowiłam zrobić taki ryż z dodatkiem warzyw, gdyż zdaję sobie sprawę, że są osoby, którym ciężko przychodzi zjedzenie krewetki lub małży. Ten przepis znalazłam w hiszpańskim magazynie i nieco go zmieniłam. Zmiana naprawdę niewielka, bo polega jedynie na podaniu ryżu z jajkiem. Danie jest bardzo łatwe w przygotowaniu i pożywne.\nWyróżnia je wspaniały aromat i lekki smak papryczki chilli. Do przyrządzenia tego ryżu użyłam bulionu w kostkach, dlatego nie dodawałam soli. Jeśli robisz swój własny bulion po wlaniu go do ryżu dopraw solą i pieprzem.\n1/2 kubka pokrojonej w kostkę czerwonej cebuli\n2/3 kubka sosu pomidorowego\n2 kubki bulionu\nW dużym garnku lub na specjalnej patelni rozgrzej oliwę. Wrzuć cebulę i smaż na średnim ogniu, aż zmięknie. Dodaj sos chilli, kminek, papryczkę chilli, paprykę i czosnek. Mieszaj aż cebula i przyprawy uwalnią swój zapach. Około minuty. Dodaj sos pomidorowy. Mieszaj przez kolejną minutę, aż wszystkie składniki się połączą.\nWsyp ryż, przesmaż chwilkę i wlej 1 kubek bulionu, wymieszaj. Przykryj pokrywką, zmniejsz gaz i gotuj do czasu, aż ryż zmięknie ok. 20 minut. Od czasu do czasu zaglądaj. Jak bulion się wygotuje, a ryż będzie nadal twardy, dolej więcej bulionu.\nGdy ryż będzie gotowy, wbij jajka i przykryj ponownie pokrywką. Zostaw na maleńkim gazie do czasu, aż jajka się zetną.\nNa sam koniec danie posyp natką zielonej pietruszki i polej sokiem z limonki.\nJeśli spodobał Ci się mój przepis i zdjęcia to podziel się nim ze znajomymi, lub polub mnie na Facebooku. Będzie mi bardzo miło. 🙂\nKuchnia Hiszpańskaryż, warzywna\n49 Thoughts to “Ryż z warzywami po hiszpańsku”\n2 stycznia, 2017 at 4:57 pm\nLubię takie połączenia! Bardzo apetyczna propozycja na obiad 🙂 Szczęśliwego nowego roku 🙂\n2 stycznia, 2017 at 7:54 pm\nDziękuję bardzo i wzajemnie. 🙂\n3 stycznia, 2017 at 1:27 pm\nŚlinka mi poleciała i myślę,że będzie to ciekawy pomysł na śniadanie.\n3 stycznia, 2017 at 3:05 pm\nNa śniadanie też może być. 🙂\n3 stycznia, 2017 at 2:20 pm\n3 stycznia, 2017 at 3:00 pm\n3 stycznia, 2017 at 3:12 pm\nBardzo lubię krewetki, więc spróbuję zrobić razem z nimi 🙂\n3 stycznia, 2017 at 6:24 pm\nZapraszam. Na blogu także przepis na paellę z owocami morza. 😉\n3 stycznia, 2017 at 6:23 pm\nBardzo ciekawy przepis ???? smaczne jedzonko zrobiłaś 🙂\n3 stycznia, 2017 at 6:25 pm\n6 stycznia, 2017 at 4:11 pm\nMusi być smaczny! 😀 Uwielbiam wszystko co jest połączone z ryżem… więc wypróbuję ten przepis u siebie. 🙂\n6 stycznia, 2017 at 7:17 pm\nJa też bardzo lubię ryż dlatego często go przygotowuję. Daj znać jak zrobisz. Chętnie dowiem sie czy potrawa Ci smakowała. 🙂\n7 stycznia, 2017 at 8:21 am\nPrzepyszna propozycja. 🙂 Wygląda bardzo apetycznie. 🙂\n7 stycznia, 2017 at 8:13 pm\nDziękuję bardzo i zapraszam tu często. 🙂\n7 stycznia, 2017 at 11:58 am\nja bym to właśnie teraz zjadła:D\n7 stycznia, 2017 at 8:11 pm\n12 stycznia, 2017 at 7:22 am\nTy zawsze smaka narobisz:)\n12 stycznia, 2017 at 10:34 am\nCieszę się tym bardzo. 🙂\n7 stycznia, 2017 at 6:53 pm\nPyszna mieszanka smaków i aromatów 🙂 jestem na tak 🙂\n7 stycznia, 2017 at 8:09 pm\n8 stycznia, 2017 at 12:40 pm\nNigdy takiego połączenia nie jadłem. Koniecznie muszę spróbować.\n8 stycznia, 2017 at 1:08 pm\nProszę, wypróbuj pzepis.:-) Ryż w takiej postaci jest bardzo smaczny. Mój mąż poprosił o dokładkę. 🙂 Ciepło pozdrawiam.\n8 stycznia, 2017 at 4:36 pm\nznam, uwielbiam, to jest przepyszne 😀 osobiście wyeliminowałabym tylko paprykę czerwoną, gdyż za nią nie przepadam 😉 może cukinia w zamian?\n8 stycznia, 2017 at 9:48 pm\nCzywiście, że możesz zamienić paprykę na cukinię. Danie będzie równie smaczne. 🙂\n9 stycznia, 2017 at 10:11 am\nAle mi smaka narobiłaś 🙂 Fajny przepis z pewnością skorzystam. Pozdrawiam\n9 stycznia, 2017 at 10:17 am\nBardzo się cieszę i także pozdrawiam. 🙂\n9 stycznia, 2017 at 10:26 am\nNa niedzielne śniadanie w sam raz, bo w tygodniu chyba czasu zbraknie przed szkołą Dzieciorków 🙂\n9 stycznia, 2017 at 10:36 am\nPewnie, że tak. Ja jeszcze nigdy nie jadłam ryżu na śniadanie, ale może powinnam raz spróbować. 🙂\n9 stycznia, 2017 at 10:40 am\nBardzo smakowicie wygląda. Lubię takie dania.\n9 stycznia, 2017 at 11:07 am\n9 stycznia, 2017 at 10:44 am\nWygląda przepysznie 🙂 Jako fanka ryżowych potraw zapisuję przepis 🙂\n9 stycznia, 2017 at 10:54 am\n9 stycznia, 2017 at 1:15 pm\nBardzo lubię tak przygotowane warzywa 🙂 chyba mam nawet coś w tym stylu na swoim blogu nazwane warzywa po hiszpańsku 🙂\n9 stycznia, 2017 at 6:23 pm\nDania hiszpańskie są bardzo popularne.:-) Większość z nich jest na bazie warzyw lub owoców morza. Ja postanowiłam warzywa połaczyć z ryżem i byłam z tego połączenia bardzo zadowolona. 🙂 Pozdrawiam Cię ciepło.\n9 stycznia, 2017 at 6:46 pm\nFajna propozycja! Zdecydowanie muszę spróbować 🙂\n9 stycznia, 2017 at 6:47 pm\n10 stycznia, 2017 at 5:39 pm\nTo już wiem co jutro serwuję na obiad ! 🙂\n10 stycznia, 2017 at 8:24 pm\n13 stycznia, 2017 at 10:58 am\nBardzo ciekawy pomysł na obiad, syn będzie zachwycony. 🙂\n13 stycznia, 2017 at 8:35 pm\nBardzo się cieszę. Napisz, proszę, czy syn był z przepisu zadowolony. 🙂\n14 stycznia, 2017 at 9:56 am\nThis looks like a great midweek meal and very tasty indeed! Brava!\n14 stycznia, 2017 at 3:20 pm\nThank you very much Alida.:-) Have a great day. 🙂\n17 stycznia, 2017 at 4:07 pm\nDoskonała propozycja. A jak apetycznie się prezentuje. Ta potrawa łączy w sobie wiele z moich ulubionych smaków więc tym bardziej chętnie wypróbuję 🙂\n17 stycznia, 2017 at 8:55 pm\nDziękuję i zachęcam do przygotowania tego dania. Potrawa jest bardzo smaczna i pożywna. 🙂\n24 stycznia, 2017 at 10:00 am\nHa! A ja wczoraj ugotowałam za dużo ryżu i się właśnie zastanawiałam co zrobić z tym fantem 😀 Nie ukrywam, przepis trochę zmodyfikuję pod dzieci ale już mi ślinka cieknie 😉 😀 Mniam 😀\n24 stycznia, 2017 at 11:21 am\nOczywiście Aleksandro, zmodyfikuj go trochę i daj znać czy potrawa smakowała Twoim dzieciom. 🙂\n24 stycznia, 2017 at 9:24 pm\nJuż wiem co będę mieć jutro na obiad.Świetny przepis.Pozdrawiam;:)\n28 lutego, 2017 at 3:19 pm\nMe encanta la comida espanola 🙂 Za pierwszym razem jak byłam w Hiszpanii, to mało co mi smakowało na początku, ale jak już poznałam smaki to wsiąkłam 🙂 A paellę uwielbiałam totalnie, ale od dwóch lat jestem wegetarianką, więc chętnie spróbuję Twojej propozycji na ryż 🙂\n28 lutego, 2017 at 8:53 pm\nMuy bien 🙂 Bardzo się cieszę Edyto, że lubisz hiszpańskie jedzenie. Ja przyznaję się, że do krewetek dopiero tutaj się przekonałam. Nigdy wcześniej nie pomyślałam, że hiszpańskie jedzenie tak będzie mi smakować. Zachęcam Cię także do przygotowania paelli, którą znajdziesz na stronie mojego bloga. Ciepło pozdrawiam.


Susza w Afryce 2011-07-25\nONZ ogłosiła najpoważniejszy od lat stan klęski głodu w Rogu Afryki w wyniku suszy i bardzo wysokich cen żywności w regionie. Najtrudniejsza jest sytuacja w dotkniętej wieloletnim konfliktem zbrojnym Somalii, gdzie w ostatnich miesiącach dziesiątki tysięcy ludzi, głównie...\nTragedia w Norwegii 2011-07-25\nTragedia w Norwegii rozpoczęła się w piątek 22 lipca tuż po godzinie 15. Najpierw doszło do silnej eksplozji w rządowej dzielnicy, w pobliżu budynków parlamentu, w samym centrum Oslo.\nNa pomoc dzieciom z terenów powiatu przysuskiego 2011-07-22\nPonad dwa tysiące foliowych tuneli i upraw zniszczyła nawałnica, która przeszła wczoraj nad powiatem przysuskim na południu Mazowsza.\nPółtora tysiąca obiadów dzięki smsowym okruszkom 2011-07-21\n1495 dzieci mogło zjeść ciepły posiłek dzięki SMSom wysłanym przez klientów warszawskich restauracji. W połowie czerwca zakończyliśmy akcję „Okruszki to za mało”, której celem było zwrócenie uwagi...\nPotrafię Ci pomóc 2011-07-15\nPrzedstawiciele PCK z wizytą u Premiera 2011-07-14\n5 lipca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża...\nKolonie w Sulejowie 2011-07-11\nPodobnie jak w latach ubiegłych Polski Czerwony Krzyż Łódzki Zarząd Okręgowy jest organizatorem kolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych zjawiskiem niedostatku. W tym roku, do Ośrodka Wczasowego...\nNa wakacje tylko z PCK! 2011-07-05\nChoć początek lata to dla wielu uczniów czas wakacyjnych wyjazdów, to jednak nie każde dziecko spędzi ten czas poza domem. Co drugiej rodziny w Polsce nie stać na sfinansowanie tygodniowych wakacji dla dzieci. Jak co roku Polski Czerwony Krzyż organizuje kolonie i obozy dla swoich podopiecznych.\nPCK na Heineken Open’er Festival 2011-07-04\nW dniach 30 czerwca-3 lipca już po raz trzeci członkowie Grupy Ratownictwa PCK Wejherowo zabezpieczali jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie - Heineken Open'er Festival 2011...\nWolontariusze projektu „Okno na świat” PCK 2011-07-01\nNa początku projektu mieliśmy wielkie obawy czy uda nam się stworzyć wolontariat związany z projektem jednak już w pierwszych miesiącach trwania projektu zgłosiły się pierwsze chętne osoby....\nZespół Zarządzania Kryzysowego w Żarach 2011-07-01\nDnia 29.06.2011 na byłym kąpielisku miejskim w Żarach odbyło się spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na początek prezesi i szefowie grup wchodzących w skład zespołu opowiedzieli o swojej...\nOdznaczamy zasłużonych 2011-07-01\n21 czerwca 2011 r. w Zarządzie Głównym PCK gościliśmy osoby zasłużone w różnych dziedzinach czerwonokrzyskiej działalności. Pani prof. Ewa Łętowska została wyróżniona Odznaką Honorową...\nWakacyjna Kropla Krwi 2011-06-30\nJak każdego roku zbliżające się wakacje niosą radość z nadchodzącego wypoczynku. Niestety sezon urlopowy przynosi także zagrożenie życia ludzkiego! ZNAJDŹ 30 minut na ODDANIE KRWI...\nW Nałęczowie głośno o Polskim Czerwonym Krzyżu 2011-06-28\nW dostojnej sali Pałacu Małachowskich - w poniedziałek 27 czerwca br. licznie zebrani uczestnicy, wysłuchali interesujących wystąpień autorów referatów zawartych w książce pt. ”Polska bez Polskiego...\nWolontariusze ze Stuttgartu poznają historię... 2011-06-28\nGwarno było w sobotę 25 czerwca 2011 r. w siedzibie Łódzkiego Zarządu PCK -gdzie spotkali się młodzi polscy i niemieccy wolontariusze, aby poznać sposoby działania i dokonać wymiany doświadczeń...


kasacja : Lublin112.pl – Wiadomości z Lublina i regionu. Ważne informacje z kraju\n17:13 7 marca 2018\nTagi: kasacja, lubartów, mateusz k., morderstwo, poderżnięcie gardła, tarło, wyrok, zabójstwo,\nPo raz kolejny przed sądem stanął Mateusz K., syn znanego w Lubartowie małżeństwa lekarzy. Po interwencji ministra sprawiedliwości, poprzedni wyrok został uchylony. Teraz mężczyzna został skazany na wyższą karę.\n20:12 23 listopada 2017\nPo raz kolejny sąd zajmie się sprawą Mateusza K. syna znanego w Lubartowie małżeństwa lekarzy. Po interwencji ministra sprawiedliwości, wyrok został uchylony.


Prostowniki germanowe przewyższają wszystkie pozostałe pod względem wysokości napięcia prostowanego oraz z uwagi na dobroć prostowania. Prostowniki stykowe dużych mocy. W praktyce do zasilania układów o stosunkowo dużych mocach używa się obecnie najczęściej prostowników tlenkowo-miedziawych oraz selenowych. Kierunek „+ U jest kierunkiem przewodzenia, a kierunek — kierunkiem zaporowym. Opracowywane dopiero prostowniki z siarczkiem miedzi z uwagi na małe wymiary zapowiadają się szczególnie o...\nPolaków wciąż nie stać na zakup nowych samochodów. Dlatego komisy oferujące używane 4 kółka działają dużo prężniej niż salony samochodowe. Jak wynika z raportu dotyczącego rynku używanych samochodów, prawie 80% pojazdów to samochody pochodzące z importu, z czego zdecydowanie najwięcej sprowadzonych jest z Niemiec. Najbardziej pożądane na rynku są samochody młode i w średnim wieku (32% wyprodukowanych w 2011 i młodszych, 39% z przedziału 2006-2010). Respondenci najbardziej zainteresowan...\nPrzy załamaniach poniżej wartości zaokrąglenie załamań ze względu na widoczność nie jest wymagane. W tym przypadku tylko ze względu na wygodę ruchu wystarczy zaokrąglenie w kształcie łuku kołowego o promieniu, co najmniej 1000 m. Załamania niwelety należy zaokrąglić łukiem kołowym o odpowiednim promieniu dobranym tak, aby była zapewniona widoczność. Są to tzw. załamania duże. Analizując równanie zauważymy, że wielkość załamania niwelety, wymagająca stosowania łukó...\nLampa elektronowa jest to urządzenie wykorzystujące przepływ swobodnych elektronów w tzw. próżni lub w gazach rozrzedzonych. Lampy elektronowe służą do wytwarzania i kontroli mocy wielkich częstotliwości w nadajnikach radiowych i radarowych, do wzmacniania słabych sygnałów wielkiej częstotliwości w odbiornikach oraz do demodulowania i do wzmacniania sygnałów demodulowanych. Lampa elektronowa umożliwia stosowanie dalekosiężnej telefonii, przesyłanie obrazów i audycji fonicznych, działanie p...\npoczta polska ostrołęka\nNicola Larini zwycięża w wyścigu Scirocco R-Cup w Moskwie 751#znaczki volvo , #szerokości felg , #shell stacja , #wymiarowanie opon , #vw t6 wymiary , #nowa kia ceed , #ford transit van , #2008 peugeot suv , #yamaha xj6 otomoto , #otomoto wystawienie samochodu ,