Contrat. Entretien des ascenseurs. Direction de l Immobilier. Agence de Normandie. Du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre PDF\nDownload "Contrat. Entretien des ascenseurs. Direction de l Immobilier. Agence de Normandie. Du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2015"\n1 Contrat Entretien des ascenseurs Agence de Normandie Du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2015 Direction de l Immobilier Auteur : Département technique Date :\n2 SOMMAIRE Pages ARTICLE 0 - DESIGNATION DES PARTIES CONTRACTANTES 4 ARTICLE 1 OBJECTIF DE LA PRESTATION 5 ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION 5 ARTICLE 3 ENTRETIEN ET REPARATION REFERENTIEL CONTENU DES PRESTATIONS GENERALITES PORTEE DES PRESTATIONS PIECES DE RECHANGE ETATS DES LIEUX, AUDITS ET REUNIONS CONTROLE INTERNE DU PRESTATAIRE EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA PRESTATION ORGANISATION DES PRESTATIONS PROGRAMMATION DES VISITES DEPANNAGE DOCUMENTS DUS PAR LE PRESTATAIRE OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE GENERALITES PERSONNEL DU PRESTATAIRE OBLIGATIONS D INFORMATION MODIFICATION D UNE INSTALLATION PAR LE PRESTATAIRE REMISE DES INSTALLATIONS A CESSATION DU CONTRAT OBLIGATIONS DU CLIENT SOUS TRAITANCE RESPONSABILITE ET ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ASSURANCE PRIX GENERALITES FACTURATION CONDITIONS DE PAIEMENT DELAI DE PAIEMENT REVISION DES PRIX MODIFICATION DU PARC PENALITES RESILIATION - LITIGES PENALITES RESILIATION LITIGES 19 Page 2 sur 26 DI C ENT ASC - IE\n3 ARTICLE 4 - TRAVAUX OBJET DES TRAVAUX OPERATIONS DE TRAVAUX PRISE EN COMPTE MODE DE DECLENCHEMENT CONTENU LIMITES DES PRESTATIONS DOSSIER D EXECUTION REFERENTIEL PLANNING FOURNITURES ET MATERIELS MIS EN ŒUVRE INFORMATION DES OCCUPANTS EXECUTION ET RECEPTION DES TRAVAUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE ET A LA SECURITE ANALYSE DE RISQUE PREALABLE CHANTIER RECEPTION DES TRAVAUX DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION INSTALLATION D UN ASCENSEUR NEUF EN GAINE NEUVE OU EXISTANTE PRIX BORDEREAU DE PRIX ACTUALISATION DES PRIX PAIEMENTS RETENUE DE GARANTIE PENALITES 26 ARTICLE 5 - DUREE DU CONTRAT 26 ARTICLE 6 SUBROGATION 26 ARTICLE 7 - DECLARATION SUR L'HONNEUR 26 ARTICLE 8 APPROBATION 26 ARTICLE 9 JURIDICTION 26 ARTICLE 10 - TIMBRE ET ENREGISTREMENT 26 ANNEXE 1 : DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS, TARIFICATION POUR L ENTRETIEN 27 ANNEXE 2 : OPERATIONS D ENTRETIEN (NATURE ET FREQUENCE) 29 ANNEXE 3 : ETAT DES LIEUX, SYNTHESE TRIMESTRIELLE, RAPPORT ANNUEL, FICHES D AUTOCONTROLE, AUTOCOLLANT 32 ANNEXE 4 : ATTESTATION D'ASSURANCE - JUSTIFICATIFS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 41 ANNEXE 5 : INTERVENTIONS SUR BORDEREAU DE PRIX (PETITS TRAVAUX HORS FORFAIT) 42 Page 3 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n4 ARTICLE 0 - DESIGNATION DES PARTIES CONTRACTANTES ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société, ICF ATLANTIQUE S.A. H.L.M dont le siège social est situé, et le siège administratif 16, Rue Henri Barbusse St Pierre des Corps 26, Rue de Paradis Paris représentée par Monsieur Albert AURIGNAC agissant en qualité de Président Directeur Général, et par délégation par Monsieur Philippe SAUNIER, Directeur, Ci-après désignée par LE CLIENT, d'une part, ET La Société dont le siège social est situé inscrite au Registre de Commerce de sous le n, titulaire de la qualification professionnelle, représentée par, ci-après démée LE PRESTATAIRE, d'autre part, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : Page 4 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n5 ARTICLE 1 OBJECTIF DE LA PRESTATION Le présent contrat a pour objet de définir les clauses techniques, administratives et financières relatives au marché d entretien et de maintenance défini ci-après. Ce contrat peut aussi inclure des travaux de mise en conformité, d amélioration et de modernisation qui seront alors réalisés sur la base des modalités définies au chapitre 4. Ce contrat constitue pour le Prestataire une obligation de résultat quant aux points ci-dessous : le bon fonctionnement des ascenseurs et le maintien du niveau de sécurité conforme aux exigences réglementaires. la fourniture d une qualité de service répondant aux exigences décrites dans le présent document, notamment en terme de Continuité de service, Respect des délais, Informations tant aux locataires qu aux différents représentants du Client, Précision de réglages techniques sur les installations. Le Prestataire met en œuvre les moyens nécessaires pour répondre à son obligation de résultat. ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION La prestation concerne les ascenseurs tels que définis par l article R du code de la construction et de l habitation et localisés dans les bâtiments d'habitation listés à l'annexe 1. Les obligations d entretien portent sur la totalité de l installation en place, même si celle-ci est modifiée en cours de contrat. Les obligations d entretien s appliquent donc aux dispositifs obligatoires mis en place au fur et à mesure, dans le cadre de l amélioration de la sécurité des ascenseurs existants, afin de maintenir le niveau de sécurité apporté par ces dispositifs. ARTICLE 3 ENTRETIEN ET REPARATION 3.1. REFERENTIEL Articles L , L , R , R , R.125-2, R , R , R du code de la construction et de l habitation Arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l'entretien des installations d ascenseurs CONTENU DES PRESTATIONS GENERALITES L entretien réalisé par le Prestataire porte sur l ensemble de l installation d ascenseur. Cette prestation comporte des opérations d entretien, de nettoyage et de lubrification, de réglages techniques, de vérification, de réparation et de remplacement de pièces, ainsi que des interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine ; elle impose la tenue et la communication de documents et d informations ; elle comprend la participation à des réunions. Les opérations menées par le Prestataire au titre de l entretien sont réalisées dans le cadre d une maintenance préventive. C est le Prestataire qui évalue le bre de visites nécessaires au bon état d entretien des appareils et qui détermine la fréquence de ses visites préventives. La fréquence minimale retenue par le Prestataire est illustrée sur le tableau de l annexe 2. Il peut adapter cette fréquence par appareil en vue tant de maintenir l installation dans un niveau de fonctionnement correct que de limiter le bre de pannes. Toutefois, l intervalle entre deux visites de maintenance préventive ne pourra être supérieur à 6 semaines et inférieur à 2 semaines. Les opérations d entretien peuvent être complétées par des mesures d entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l appareil qu aura repérées le Client, le contrôleur technique ou l assistant du maître d ouvrage. L entretien comprend toutes les menues réparations nécessaires au bon fonctionnement de l installation ainsi que le remplacement si nécessaire des pièces et composants listés à l annexe 6. En cas de vandalisme (cf. article 3.4) les pièces seront remplacées sur la base des bordereaux de prix joints en annexes, ou bien feront l objet d un devis si elles ne figurent pas aux bordereaux. Page 5 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n6 PORTEE DES PRESTATIONS PRESTATIONS RECUPERABLES Ces prestations reprennent la plupart des prestations réglementaires minimales définies dans l arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l'entretien des ascenseurs. Conformément à son article 2 et à l article du présent contrat, le Prestataire adapte la fréquence et la consistance de ses visites aux conditions d utilisation de l ascenseur (caractéristiques du lieu desservi, des technologies spécifiques de l installation, de la fréquence d utilisation ainsi que les prescriptions des constructeurs). Le Prestataire exécute donc : Au minimum, une visite toutes les 6 semaines (9 visites par an minimum) en vue de surveiller le fonctionnement de l installation, de réaliser les prestations d entretien courant et d effectuer les réglages nécessaires, la vérification toutes les 6 semaines de l efficacité des serrures des portes palières et, s il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières, l examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des parachutes, le nettoyage annuel de la cuvette de l installation, du toit de cabine et du local des machines, la lubrification et le nettoyage des pièces, tous les dépannages, selon les modalités définies au présent contrat. La tenue d un cahier d entretien mentionnant les visites, incidents et faits important touchant l appareil. Menues réparations Au titre du présent contrat, est compris l entretien, la réparation ou le remplacement, si elles ne peuvent pas être réparées, des pièces de l installation présentant des signes d usure excessive ou défaillantes, notamment : Cabine : boutons de commande, y compris leur signalisation lumineuse et sonore, paumelles de portes, contacts de porte, ferme-porte automatique de porte battante, coulisseaux de cabine, y compris garnitures, galets de suspension et contact de porte, interface usager d'appel de secours (boutons avec leurs signalisations, haut-parleur), dispositif mécanique de réouverture de porte. Paliers : ferme-porte automatique de porte battante, serrures, contacts de porte, paumelles de porte, galets de suspension, patins de guidage des portes et boutons d'appel, y compris voyants lumineux, contrepoids ou ressort de fermeture des portes palières. Machinerie : balais du moteur et tous fusibles. Gaine : coulisseaux de contrepoids. Eclairage : ampoules cabine, machinerie et gaine, ainsi que l'éclairage de secours (batteries, piles et accumulateurs). La fourniture relative à des produits ou à du petit matériel d entretien (chiffons, graisses et huiles nécessaires) et aux lampes d éclairage de la cabine. Le déblocage des personnes en cabine, le dépannage et la remise en fonction normal de l ascenseur., Téléalarme : dès la prise du marché et au moins toutes les 6 semaines, le bon fonctionnement des sonneries d alarme, de la phonie, de la communication bidirectionnelle est vérifié et remis en état si nécessaire. Le fonctionnement des sonneries sera assuré durant toute la durée du marché PRESTATIONS NON RECUPERABLES la réalisation de l état des lieux entrant, l établissement de la notice d instruction, l information des usagers, la téléalarme (abonnement et consommation téléphonique, exploitation), La présence de l ascensoriste pour tout contrôle technique réglementaire ou non, La réalisation de l état des lieux sortant, des bons de passage, Le nettoyage de la cuvette, toit de cabine et gaine : la fréquence de nettoyage doit être adaptée afin qu à tout moment la cuvette, le toit de cabine et la gaine soient dans un état correct de propreté, d hygiène et de sécurité. En particulier pour la cuvette, la quantité de détritus accumulés ne doit permettre à aucun moment à un incendie de se déclarer (exempt de tous détritus, pièces détachées, graisse). Les mesures d entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l appareil qu aura repérés le contrôle technique mentionné à l article R du décret n du 9 septembre Les prescriptions ci-dessous sont donc un minimum : Fond de cuvette : tous les trimestres, si la cuvette est inondée ou remplie de produits dangereux nécessitant l intervention d une entreprise spécialisée, le Prestataire informera le Client et sera présent lors de l intervention de cette entreprise afin de lui assurer l accès et la sécurité des travailleurs. Page 6 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n7 Toit de cabine : tous les semestres. Gaine : tous les ans. Toutes ces opérations seront obligatoirement notées dans le carnet d entretien. Les réparations ou remplacements complémentaires des organes, équipements et parties d installations non visés dans les paragraphes et A. non compris le remplacement complet du moto-réducteur, du vérin, des guides cabine, de la colonne palière, de l armoire de manœuvre, le remplacement des pièces inhérentes à un acte de malveillance ou consécutives à leur vétusté, le réalignement des guides lorsque celui-ci est consécutif à une déformation du bâtiment. Pour ce qui concerne la malveillance, la vétusté ou la déformation du bâtiment, le Prestataire devra en apporter la preuve. Dispositifs d alarme et / ou télésurveillance La réparation et le remplacement de : l ensemble du système s il est propriété du Prestataire, l ensemble du système s il est propriété du Client et exclusivement affecté aux ascenseurs, tout le système non compris le transmetteur si le système est propriété du Client et qu il n est pas exclusif aux ascenseurs mais qu il fait remonter des informations sur d autres équipements techniques. La reprogrammation des dispositifs d alarme et/ou télésurveillance est à la charge du prestataire retenu. Affichage Vérification, mise à jour et remplacement si nécessaire de : Plaques d'instructions et de fonctionnement en cabine suivant norme applicable à l'ascenseur concerné, Affichette apposée sur le dormant de la porte du RDC indiquant le n de téléphone du prestataire à appeler pour dépannage et en cas d'urgence, n de l ascenseur, Fiche synthétique apposée en machinerie relative au décret n PIECES DE RECHANGE Le Prestataire intervient 7 jours sur 7, sur appel du Client pour dépanner les appareils. Le Prestataire tient un stock de pièces de rechange disponibles permettant de remplacer tout matériel hors d'usage dans les délais indiqués à l'article du présent contrat. En conséquence, il ne pourra pas invoquer la contrainte de délais de commande ou de livraison pour justifier l'immobilisation des ascenseurs. Le Prestataire indique à la signature du contrat et par écrit, les pièces nécessitant un délai d approvisionnement supérieur à 24h ; Le Client pourra alors décider d en acquérir par avance et demander au Prestataire de les stocker. Stockages et lieux d accès seront alors définis conjointement par le Client et le Prestataire. Au cas où le Prestataire serait dans l impossibilité de se procurer des pièces de rechange auprès du constructeur, par suite d abandon de cette fabrication ou qu elle qu en soit la cause, il remplacera la pièce défectueuse par une pièce assurant la même fonction. Les pièces de rechange peuvent provenir du fabricant d origine comme d un autre fabricant. L adaptation de pièces sur l installation, si elle est nécessaire, relèvera de la responsabilité du Prestataire chargé de l entretien. En cas de matériel neuf, le Client subroge le Prestataire de prendre toutes les dispositions pour la garantie. La réparation ou le remplacement des pièces défaillantes ou présentant des signes d usure excessive causée par le fonctionnement normal de l appareil incombe au Prestataire suivant définitions apportées par l article Pour s exonérer de cette obligation, le prestataire devra rapporter la preuve que ces pièces sont défaillantes ou usées suite à un acte de vandalisme ou consécutivement à leur vétusté (cf. article 3.3). Pour le remplacement des pièces non comprises à l article 3.2.2, le Prestataire adresse systématiquement un devis à l agence du Client sur laquelle il fait figurer le prix bordereau (c.f. annexe 5). Le devis est adressé par télécopie et courrier au Client dans un délai maximum de 7 jours à partir de l intervention sur site du Prestataire. Pour les pièces et interventions qui ne figurent pas sur ce bordereau, il établit une offre de prix comprenant la décomposition fourniture et main d œuvre. Nota : Le stockage d huile n est pas autorisé dans les locaux de machines en dehors du réservoir ETATS DES LIEUX, AUDITS ET REUNIONS ETATS DES LIEUX CONTRADICTOIRES Le premier mois faisant suite à la signature du contrat, le Prestataire et le Client éventuellement assisté d un expert, réalisent l état des lieux contradictoire de l installation, dit «état des lieux contradictoire entrant» (modèle joint en annexe 3). Cet état des lieux est rédigé par le Client, signé sur place par les 2 (ou 3) parties, ou adressé au Prestataire par le Client ; dans ce cas, le Prestataire renvoie signé sous 15 jours ouvrés ce document. A défaut de commentaires de sa part dans ce délai, ce document est réputé contradictoire. Page 7 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n8 Le Prestataire ayant pris connaissance du parc du Client pour établir son offre (cf. article 3.5.1) «L état des lieux contradictoire entrant» ne pourra être l occasion de réclamer tant un quelconque supplément, que des prestations complémentaires au présent marché. Un nouvel «état des lieux contradictoire» est réalisé suivant les mêmes modalités 1 mois avant l échéance du contrat. A ce nouvel état des lieux, le Client pourra convier éventuellement le futur Prestataire. Les réserves éventuelles devront être levées par le Prestataire sortant avant l échéance de son contrat. Les travaux non réalisés à l issue du contrat par le Prestataire, le seront par le nouveau Prestataire aux frais du sortant. En cas de contestation, le différend sera réglé suivant la procédure prévue à l article AUDITS Contrôle technique Le Prestataire est présent lors de la visite de contrôle technique réglementaire qui se tient une fois tous les 5 ans sur chacun des ascenseurs du parc. Il y est invité par le Client (délais, voir article 3.6) ou sur la demande de ce dernier, par le contrôleur technique. Autres contrôles Sur demande du Client, ou de son assistant, il assiste à des audits diligentés par le Client et réalisés par tout expert choisi par ce dernier (base : 2 déplacements par an et par appareil). Visites réglementaires Sur demande du client, ou de son assistant, il assiste et donne accès à l installation et aux locaux de machinerie en particulier, à toute personne intervenant dans le cadre d une obligation réglementaire. A ces rendez-vous (contrôle technique réglementaire et autres contrôles et visites), il est représenté par un technicien qui indique le cheminement et l accès aux différentes parties de l installation, met en place si nécessaire les accès aux différentes parties de l installation, suivant les demandes du contrôleur technique ou de l expert, teste les dispositifs de sécurité mécaniques et électriques, manœuvre l installation et fait déplacer la cabine, met et maintien à l arrêt l installation, si nécessaire. En cas de réserves émises par le Contrôleur technique ou l expert, le Prestataire met en œuvre immédiatement les mesures et actions destinées à les lever. Si cela n est pas possible, suivant la demande du Contrôleur technique ou de l expert, il participe gratuitement à un second audit de levée de réserves (en sus des audits et contrôle de base). A réception par le Prestataire du rapport, dans le cas où les contrôles démontrent que les opérations d entretien n ont pas été effectuées conformément au contrat, le Prestataire est tenu de les réaliser sans supplément de prix dans un délai de 15 jours, des travaux complémentaires sont à prévoir, le Prestataire fait parvenir au Client un devis sous 7 jours. Si les contrôles révèlent que les différentes obligations du Prestataire ne sont pas effectuées conformément aux dispositions contractuelles, des pénalités seront appliquées suivant les modalités de l article En outre, en cas de manquement du Prestataire, le Client pourra faire effectuer les travaux par une autre entreprise REUNIONS Le Prestataire participe à des réunions chez le Client, en présence, le cas échéant du contrôleur technique, de l assistant du client ou de tout autre expert du Client (base : 4 réunions par an par agence du Client) CONTROLE INTERNE DU PRESTATAIRE Le Prestataire réalise un autocontrôle systématique qui porte sur les visites d entretien préventif. Un modèle de fiche de contrôle interne figure en annexe 3. Les fiches sont laissées à demeure dans le local de machines. L objectif de ces fiches est de permettre au Prestataire d apporter la preuve de sa réalisation des opérations préventives et réglementaires. Le Client peut demander à tout moment au Prestataire de lui transmettre les fiches d autocontrôle remplies par ses techniciens lors de chacune de leurs visites EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA PRESTATION L entretien ne comprend pas la réparation ou le remplacement des pièces vétustes, de pièces consécutifs à des actes de vandalisme ou des causes accidentelles telles que les sinistres. En cas de panne ou de dégradation susceptible d exonérer sa responsabilité et de rentrer dans les cas définis ci-dessus, le Prestataire doit faire la démonstration que le dommage est réellement consécutif à la vétusté de la pièce concernée, à un acte de vandalisme ou à une cause accidentelle. Page 8 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n9 «La vétusté s entend comme l état de ce qui est dégradé par le seul effet de l âge, indépendamment de l usage qui en a été fait. Cette dégradation se traduit par la perte des performances initiales ou des propriétés basiques telles que l isolement, la conductivité, la porosité, le délitage, etc.,». Il est entendu par les parties que la vétusté ne peut atteindre les composants d une installation avant un délai minimum à compter de la de mise en service du composant concerné soit 30 ans pour les organes mécaniques, par exemple : treuil, partie mécanique du frein, poulie, guides, parachute, 20 ans pour les organes électromécaniques, par exemple : moteur, partie électrique du frein, dispositif de sélection, armoire de commande, serrures, canalisations électriques, etc., 15 ans pour les cartes électroniques. En cas de désaccord avec le Prestataire sur la vétusté de pièces et composants, le Client pourra faire appel pour avis à un expert. En cas de non disponibilité du matériel, le Prestataire devra apporter la preuve que les matériels concernés ne peuvent être réparés ou remis en état par le remplacement d un ou plusieurs de ses composants (c.f. article 3.2.3). Dans le cas où les pièces, organes ou éléments sont disponibles sur le marché, les conditions de remplacement ou de réparation sont celles définies aux articles précédents. S agissant de vandalisme, le constat peut notamment être établi avec le représentant local du Client. Le Prestataire s engage, en cas de prescriptions complémentaires réglementaires édictées en cours d exécution du présent contrat, à réaliser les travaux de mise en conformité. Ces travaux mentionnés ou non au descriptif joint à l annexe 6 du présent document, feront au préalable l objet d un devis détaillé soumis à l approbation du Client. Le Client se réserve le droit de statuer sur l opportunité de la réalisation de ces travaux par le Prestataire ou par une autre entreprise de son choix ORGANISATION DES PRESTATIONS PROGRAMMATION DES VISITES La fréquence minimale des visites d entretien préventif est donnée en annexe 2 et précisée ensuite dans le plan d entretien remis par le Prestataire. L entretien préventif des installations est effectué pendant les jours ouvrés et aux heures ouvrées chez le Prestataire. Ces horaires sont précisés en annexe 2. En cas de modification de ceux-ci, le Prestataire doit le notifier au Client par lettre recommandée avec accusé de réception. Les périodes de congés annuels ne donnent droit à aucune diminution ou restriction de quelque nature qu'elle soit DEPANNAGE Le délai de dépannage est défini comme le délai de remise en service de l installation à compter de la réception du dysfonctionnement. Le dépannage des installations doit être effectué 7 jours sur 7 dans le respect des conditions énumérées ci-après. Le Prestataire maintient une permanence téléphonique où il sera possible d appeler (de jour comme de nuit, dimanche et jours fériés inclus) un agent responsable en mesure d intervenir dans les délais fixés à l article pour procéder à tout dépannage, mettre si nécessaire l installation en sécurité et faire commencer les travaux. En aucun cas, une intervention de dépannage seule ne peut tenir lieu de visite d entretien. Ainsi, dans le cas où, lors du dépannage, le carnet d entretien ne stipulerait pas la liste des prestations effectuées, cette intervention ne pourra tenir lieu de visite périodique INTERVENTION SUR SITE Le délai d intervention est le délai d arrivée sur site du Prestataire à compter de sa réception du dysfonctionnement. Les délais d intervention sont définis comme suit : Aalie de fonctionnement n'affectant pas la sécurité Pour un appel reçu de 8 heures à 22 heures, quel que soit le jour, le Prestataire intervient, dans un délai maximum de 2 heures, à partir de la réception de l'appel téléphonique, de la télécopie ou du message par télésurveillance. Pour un appel reçu entre 22 heures et 8 heures, le Prestataire intervient au plus tard à 10 heures du matin. Page 9 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n10 Aalie de fonctionnement affectant la sécurité (par exemple porte ouverte sur le vide, oculus brisé) Le Prestataire intervient dans un délai maximum de 45 minutes suite à l'appel téléphonique, télécopie, déclenchement de la téléalarme ou de la télésurveillance. Son intervention est effective 7 jours/7, 24 heures/24. Point de départ du délai d intervention : En cas de télésurveillance : moment où la panne est détectée (en ce cas, le technicien devra valider son arrivée sur le site), Sans télésurveillance, avec ou sans gardien : heure à laquelle le Prestataire reçoit (par téléphone ou télécopie) l information de la part du gardien, du locataire ou de tout représentant du Client REMISE EN SERVICE Dépannage ne nécessitant pas le remplacement de pièces Le délai de remise en service est de 4 heures à compter de la présence du Prestataire sur le site. Dépannage nécessitant le remplacement de pièces En cas de remplacement de pièces, les délais sont ceux de réparation. Le Prestataire doit en informer immédiatement le Client (agence et représentant local). Le délai de réparation démarre à compter de l arrivée sur site du Prestataire. Pour la réparation ou le remplacement des pièces incluses dans les prestations minimales, le délai maximum est de 24h. Pour la réparation ou le remplacement de toute autre pièce contractuelle, le délai maximum est fixé à 72h. Dans le cas de prestations hors contrat, le délai est fixé dans l ordre de service INTERVENTION POUR DEBLOQUER DES USAGERS EN CABINE Le Prestataire intervient dans un délai maximum de 45 minutes suite à appel téléphonique, télécopie, déclenchement de la téléalarme ou de la télésurveillance. Son intervention est effective 7 jours / 7 et 24 heures / 24, quelque soit le jour de l année et l heure DOCUMENTS DUS PAR LE PRESTATAIRE L ensemble des documents décrits ci-dessous est transmis au Client par le Prestataire en 1 exemplaire format papier ainsi que sous fichier informatique (Word ou Excel). Des modèles de documents figurent en annexe PLAN D ENTRETIEN Le premier mois faisant suite à la signature du contrat, le Prestataire finalise et remet au Client l organisation programmée de l entretien qu il projette de réaliser sur les ascenseurs du Client. Le plan d entretien contient la description des facteurs humains, techniques, environnementaux mis en place par le Prestataire pour réaliser sa mission. Il est établi en cohérence avec le tableau de l annexe 2 qui fixe les périodicités minimales d entretien que le Prestataire a retenues NOTICE D INSTRUCTION Si la notice d instruction (cf. article 3.5.1) n existe pas, elle est établie par le Prestataire à l issue de la première année du contrat et remise au Client lors de la visite prévue à l article en vue de la réalisation de «l état des lieux sortant». Passé ce délai d une année, elle est communicable par le Prestataire au Client autant que de besoin. La notice comporte exclusivement : les caractéristiques de base de l ascenseur : type d installation : électrique, hydraulique, performance (charge, vitesse inale) caractéristiques techniques (type de porte, de motorisation, ) la documentation technique (schémas électriques,.) les instructions de maintenance de l ascenseur : modes opératoires des fabricants, la désignation des outils nécessaires au paramétrage des systèmes. En cas de réserves du Client sur ce document (par exemple des éléments complémentaires non souhaités par le Client), le Prestataire devra les lever au plus tard en même temps que les autres réserves émises lors de la visite en vue de la réalisation de «l état des lieux sortant». Le Prestataire tient à jour la notice en fonction de l évolution de l installation. Dans tous les cas, la notice, à jour, est remise 6 mois avant l échéance du contrat PLANNING DES INTERVENTIONS Dans le mois qui suit la signature du contrat, puis chaque année durant la première semaine de janvier, le Prestataire adresse au Client le planning prévisionnel de ses interventions sur chacun des ascenseurs du parc CARNET D ENTRETIEN Le Prestataire constitue et tient à jour un carnet d entretien pour chaque ascenseur. Ce carnet peut être tenu sous format électronique et mis à la disposition des collaborateurs désignés par le Client (représentant local et/ou agence). S il est tenu à jour sous format papier, le Client précise au Prestataire le lieu de sa mise à disposition. Page 10 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n11 Le carnet d entretien mentionne le compte-rendu des visites, des opérations et des interventions effectuées en exécution du contrat. Ce document est soumis à l approbation du Client (forme et contenu). Y sont notamment précisés, en langage compréhensible par toute personne, les éléments suivants : la de la visite, les heures d arrivée et de départ ainsi que le lisible et la signature du technicien, la nature de la visite (entretien ou dépannage), les observations et actions effectuées au titre de l entretien, la, durée et nature des travaux, le remplacement de pièces, les modifications de toute nature apportées à l appareil au titre du contrat, la et la cause des incidents, la consistance des réparations effectuées au titre du dépannage, les actions de déblocage des usagers (, bre de personnes, circonstances). Le carnet est mis à jour lors de chaque visite d entretien préventif ainsi que lors de chaque intervention de dépannage. Il permet d accéder à l historique des opérations d entretien. L ensemble du carnet est conservé par le Prestataire pendant la durée du contrat, afin que s il le souhaite, le Client puisse en consulter les éléments et l historique, et en récupérer les données. En cas de carnet électronique, le Prestataire remet au Client lors de la réunion annuelle en agence, un CD qui comprend l ensemble des carnets d entretien des appareils de l agence BONS DE PASSAGE Dans tous les cas, en complément des actions relatives au carnet d entretien, chaque intervention fait l objet d un bon de passage qui est remis au représentant local ou déposé dans la boîte au lettres de la loge, afin d informer ce dernier des actions menées sur l installation par le Prestataire COORDONNEES DU PRESTATAIRE / AUTOCOLLANT Le Prestataire appose, puis remplace en tant que de besoin, une étiquette sur la porte palière en rez de chaussée de l ascenseur ou dans le hall d entrée (ou tout autre endroit que lui précisera le Client) une étiquette comportant ses coordonnées, le numéro de l ascenseur ainsi qu un numéro d appel. A l'issue de chaque visite de maintenance préventive, le Prestataire appose un autocollant en cabine de l ascenseur pour indiquer que la visite d entretien a été réalisée RAPPORTS D ACTIVITE A. Synthèse trimestrielle Le Prestataire rédige trimestriellement un document présentant le bilan de ses interventions. Pour chaque trimestre écoulé, ce document comprend : L inventaire mis à jour du matériel en place, Le bilan de ses interventions : Nombre de pannes techniques, Nombre de pannes liées à des actes de vandalisme, Nombre d interventions de déblocage, Date, durée et nature de chacune des interventions, Durée et temps total d indisponibilité, La et la nature des travaux effectués dans le cadre des visites d entretien, La et la nature des autres travaux. La synthèse trimestrielle n 2 contient en outre l état des installations et des propositions d amélioration chiffrées. Le Prestataire adresse le document à l agence du Client avant le 30 des mois de mars, juin, septembre et décembre. Selon la nature des problèmes rencontrés au cours du trimestre, le Client pourra décider de la tenue d une réunion en agence à laquelle participeront les responsables techniques et commerciaux du Prestataire. B. Rapport annuel d activité Chaque année, le Prestataire rédige son rapport d activité faisant apparaître les éléments figurant sur les «synthèses trimestrielles» : L inventaire mis à jour du matériel en place, Le bilan des interventions : Nombre de pannes techniques, Nombre de pannes liées à des actes de vandalisme, Nombre d interventions de déblocage, Date, durée et nature de chacune des interventions, Durée et temps total d indisponibilité, La et la nature des travaux effectués dans le cadre des visites d entretien, La et la nature des autres travaux. Ce document est complété par l état des installations et propositions d amélioration chiffrées, remis le 30 juin, ainsi que par des informations générales sur les aspects sécurité, dégradations, accès, interlocuteurs du Prestataire et sa conclusion. Il adresse à l agence du Client ce rapport pour le 31 octobre. Le rapport est commenté par le Prestataire lors de la réunion annuelle tenue à l initiative du Client dans chacune de ses agences. Page 11 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n12 3.5. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE GENERALITES Le Prestataire est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des documents du marché et s'être rendu sur les divers lieux à entretenir. Il a donc émis toutes les réserves lors de la remise de son offre. Il se doit de prendre en charge les installations telles qu elles sont et se déclare donc être parfaitement informé de la constitution des bâtiments et de la consistance des installations dont il doit assurer l entretien. Il ne pourra donc, sous aucun prétexte, pour oubli ou autres raisons, réclamer un supplément quelconque. Dans le cas où le présent marché serait relatif à l'entretien d'installations neuves ou rénovées partiellement, le Prestataire est tenu d'assister à la réception des travaux et de notifier ses observations ou réserves éventuelles au Client par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, le Prestataire s engage à informer ses techniciens du contenu du présent contrat afin que ceux-ci puissent adapter leurs pratiques en conséquence. Notice d instruction Le premier mois faisant suite à la signature du contrat, le Prestataire reçoit du Client la notice des instructions nécessaires au maintient en bon état de fonctionnement de chaque ascenseur figurant au contrat. Le Prestataire vérifie la cohérence de cette notice avec l installation qu elle décrit. En cas de désaccord avec ce document, il le signale dés le premier semestre suivant la signature du contrat au Client et lui en propose une autre rédaction. Etude de sécurité Le Prestataire respecte les prescriptions du décret n du 30 juin Il réalise donc l étude spécifique de sécurité. Il affiche en particulier un exemplaire de la fiche descriptive des risques dans le local des machines. Accès aux immeubles Voir exigences pour le Prestataire, précisées à l article 3.6. Information amiante Le prestataire doit avant toute intervention sur l un de nos sites, consulter le dossier technique amiante disponible, s il existe, sur Le dossier technique des ensembles immobiliers étant mis à jour régulièrement, le Prestataire doit ensuite renouveler régulièrement sa consultation des documents. En cas de difficulté pour accéder au(x) dossier(s), le Prestataire se rapproche du Client PERSONNEL DU PRESTATAIRE Qualification Le Prestataire est réputé qualifié et compétent dans le domaine des ascenseurs. En outre, son personnel présente compétences et qualifications professionnelles adéquates. Le Prestataire doit pouvoir justifier de ces qualifications et compétences, faute de quoi le Client pourra exiger son remplacement. Le Prestataire a l obligation de disposer du personnel en bre suffisant et possédant les qualifications indispensables pour assurer la continuité de la prestation dans tous les cas de figure (maladie, période de congés...). Conformément à l article R du Code de la Construction et de l Habitation, le personnel chargé de l entretien du Prestataire doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l article 9 du décret n du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables notamment aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges. Le Prestataire a pour obligation de respecter toutes les obligations découlant des règles fixées par le Code du Travail (conditions de travail, mesures d'hygiènes et de protection de la main d œuvre, etc.) et de veiller à la sécurité des personnels intervenants et des usagers des immeubles concernés. Pour ce faire, il dote l ensemble de son personnel d un vêtement de travail, de tous les équipements de protections individuelles nécessaires, ainsi que de tout dispositif de sécurité permettant au-dit personnel d interdire l accès et l utilisation des ascenseurs pendant l intervention. Le Prestataire enseigne au personnel placé sous son autorité les consignes générales de sécurité ainsi que celles particulières aux immeubles dans lesquels il intervient et contrôle fréquemment que celles-ci sont parfaitement connues des intéressés et appliquées par ces derniers. Si le technicien mis à disposition par le Prestataire ne donne pas satisfaction au Client, quelle qu en soit la raison, ce dernier pourra exiger son remplacement. Désignation Le Prestataire désigne un responsable technique du contrat qui sera l interlocuteur privilégié du Client. Ce collaborateur est notamment responsable du respect des plannings, Page 12 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n13 du contrôle de la qualité des prestations, de l organisation du travail, du suivi du marché de façon générale, de l information auprès du Client, de la discipline et du respect des consignes par le personnel intervenant. Il remet lors de la réunion de lancement de la prestation, la liste de ses techniciens habilités à intervenir ainsi que leur affectation aux appareils du Client. Il précise les s, prés et coordonnées téléphoniques des techniciens (téléphone fixe et portable). Les techniciens du Prestataire doivent obligatoirement porter un insigne spécifique de leur entreprise et être munis d'une carte d'identité lors de leurs interventions sur les sites du Client OBLIGATIONS D INFORMATION Le Prestataire appose une étiquette comportant sa raison sociale, son adresse et son numéro de téléphone dans le Hall ou sur la porte palière du rez-de-chaussée de l ascenseur (localisation à définir avec le Client), sur la porte d entrée de tous les locaux techniques dans lesquels il peut avoir à intervenir. Avant toute intervention, le Prestataire prend toutes dispositions nécessaires, par voie d'affiche, barrière ou tout autre dispositif de sécurité, pour interdire l'accès et l'utilisation de l'appareil durant son intervention. Pendant toute intervention et toute immobilisation de l installation, le Prestataire affiche sur la porte palière de l ascenseur du rez-de-chaussée (ou bien sur la porte de la loge, dans le hall, lieu à définir avec le Client) sur une affiche au format A4, les éléments suivants : et heure d arrêt, constatations, motifs de l arrêt, durée de l arrêt, et heure de remise en service. Pour toute immobilisation prévisible d'un appareil supérieure à vingt quatre heures, en plus de l'affichage, le Prestataire adresse dès la mise à l'arrêt de l appareil à l'agence du Client une télécopie reprenant les indications portées à l'affichage. 15 jours avant le début de travaux d une durée supérieure à 24h, le Prestataire appose un affichage qui informe les locataires du contenu des travaux, des s de début et de fin de travaux ainsi que des périodes d immobilisation de l appareil. De manière générale, le Prestataire informe impérativement le représentant local du Client des actions conduites sur l appareil avant son départ du site (cf. article ) Le Prestataire informe immédiatement le représentant local et le correspondant en agence du Client (information orale doublée d une confirmation écrite) de toutes les aalies importantes susceptibles d'entraîner des détériorations des installations ou de mettre en cause la sécurité des utilisateurs. Le Prestataire signale par écrit au Client, sans délai, sitôt la visite réalisée tout vice originel des installations, si les installations ou appareils ne sont pas ou cessent d'être conformes à la réglementation en vigueur, les travaux relevant d un autre corps d état et qu'il juge nécessaire de faire réaliser pour assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la pérennité des équipements tel que mise en peinture des parties métalliques soumises à la corrosion, alimentation électrique, réfection des maçonneries supportant les équipements, etc. ), tout début de corrosion, tout autre point jugé important par lui. Le Prestataire s engage, en cas de modifications ou de prescriptions complémentaires aux normes et règlements de sécurité en vigueur intervenant en cours de durée du présent contrat, à en informer le Client et à lui demander l autorisation d exécuter tous les travaux de mise en conformité des équipements avec les spécifications des nouveaux règlements en relation avec les fabricants des équipements. Pour ce faire, les travaux nécessaires à cette mise en conformité feront l objet, pour accord, d un devis détaillé soumis à l approbation du Client. Celui-ci se réserve le droit de faire vérifier la justification des travaux demandés et de statuer sur l opportunité de la réalisation par le Prestataire du présent contrat ou par une autre entreprise de son choix MODIFICATION D UNE INSTALLATION PAR LE PRESTATAIRE Toute installation de matériel, propriété du Prestataire, sera préalablement soumise à l'accord écrit du Client. A la fin du contrat, le Prestataire devra le retirer, à ses frais, et remettre l installation dans l état initial sans aucun désordre. Toutefois, le Client pourra, s il le désire, se porter acquéreur de ce matériel. Le prix et les modalités de la cession seront à convenir entre le Client et le Prestataire REMISE DES INSTALLATIONS A CESSATION DU CONTRAT Le Prestataire, à cessation de contrat, s engage à laisser les installations en parfait état de sécurité, de fonctionnement et de propreté. Cela sera constaté par «l état des lieux sortants contradictoire». (C.f. article ) 3.6. OBLIGATIONS DU CLIENT Le Client s'engage à : garantir au Prestataire, le libre accès des installations dont il a la charge, Page 13 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n14 maintenir en bon état l environnement structurel des ascenseurs, mettre à disposition du Prestataire une ligne téléphonique réservée uniquement pour la téléalarme et, le cas échéant, la télésurveillance de l ascenseur (les contrats seront à la charge du prestataire), assurer sur le tableau d arrivée en machinerie, la fourniture de l énergie nécessaire à l alimentation force motrice et éclairage, conforme aux spécifications particulières des installations. Il fournit, s il la possède, la notice d instruction comprenant une description des caractéristiques de l ascenseur. Le Client (ou son assistant) prévient le Prestataire de la visite du contrôleur technique ou de tout autre auditeur ou visite réglementaire, 15 jours avant sa tenue (cf. article ). Il prévient dans le même délai le Prestataire de toute réunion qu il organise et auquel il convie ce dernier. Il fournit au Prestataire un exemplaire du rapport du contrôle technique de chaque ascenseur dans le mois qui suit sa remise par le contrôleur technique. Si nécessaire (par exemple, travaux demandés au Prestataire), le Client lui fournit aussi le rapport d audit ou un extrait de ce dernier. Accès aux immeubles et machineries Le Client fournit en un exemplaire et contre reçus les clefs, télécommandes, badges, etc. d entrées des immeubles, accès aux sous-sols, machineries, garages et cadenas d échelle. Le Prestataire fait son affaire pour en équiper son personnel. Si le Prestataire souhaite installer un dispositif particulier (tubes scellés dans le mur par exemple), il doit auparavant demander l accord du Client. Le Client informe le Prestataire que certaines résidences peuvent ou pourront être équipées du système VIGIK. Le Client fournira au Prestataire des cartes d accès. A charge à ce dernier de s équiper en système de rechargement des cartes. Modification d une installation par le Client Le Client informera le Prestataire de sa volonté d apporter toute modification technique à l'installation. Il appartiendra au Prestataire de formuler, dans un délai d'un mois après fourniture du descriptif de la modification engée par le Client ses observations ou réserves éventuelles sur la modification engée. Passé ce délai, les modifications sont considérées comme acquises par le prestataire SOUS TRAITANCE La sous-traitance pour tout ou partie du marché est interdite sans l'accord préalable du Client. Le cas échéant, elle est établie à la demande du Prestataire adressée au Client par lettre recommandée avec Accusé de Réception. En cas d'acceptation du Client, la responsabilité du Prestataire reste entière pour l'ensemble du contrat RESPONSABILITE ET ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Le Prestataire est responsable de la qualité de sa prestation. Il assure la direction et la responsabilité de l exécution des prestations. Dans la limite de ses obligations contractuelles, il est seul responsable des dommages que l exécution de ses prestations peut causer directement ou indirectement à son personnel ou à des tiers, à ses biens, à ceux du propriétaire ou à ceux de tiers ASSURANCE Le Prestataire déclare être assuré et garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu il peut encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers et au Client à l occasion des interventions. Le Prestataire ainsi que ses sous-traitants éventuels doit avoir souscrit un contrat d'assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers et au Client à l'occasion de ses interventions, objets du contrat. Pendant toute la durée d'exécution du contrat, le Prestataire et ses sous-traitants éventuels sont responsables des dommages de toute nature qui pourraient être causés aux personnes, aux biens ou aux installations dont ils assurent la conduite. Le contrat d assurance devra être en vigueur à la du début d'exécution du contrat. Il couvrira l ensemble des dommages et ce pour un montant suffisant de manière à ce que le Client ne soit jamais inquiété par la réclamation des tiers et qu il puisse être indemnisé de ses propres préjudices. Ce contrat devra être reconduit d année en année pendant toute la durée du marché. Le Prestataire et ses sous-traitants éventuels doivent produire, à toute demande de la personne signataire du contrat, une attestation de leur assureur indiquant la nature, le montant et la durée de la garantie, ainsi que la franchise si elle existe. Le Prestataire doit par ailleurs produire, chaque année, à la personne signataire du contrat, l attestation de son assureur. Page 14 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n15 Si ce justificatif ne pouvait être produit dans les 2 mois suivant la mise en demeure effectuée par le Client, il pourra être souscrit un tel contrat aux frais et risques du Prestataire, ses cotraitants et ses sous-traitants éventuels. Par ailleurs, le contrat d entretien sera alors automatiquement résilié, dans les trois mois suivant la souscription de ce nouveau contrat d'assurance sans que le Prestataire et ses sous-traitants éventuels ne puissent exiger aucune indemnité. Le Client se réserve le droit de demander au Prestataire et ses sous-traitants éventuels la communication des plafonds de garantie et exiger, si les circonstances le justifient, l'augmentation de tel ou tel de ces plafonds. Procédure en cas de sinistre : En cas de sinistre, le Prestataire a pour les installations relevant de sa compétence telles que décrites dans le contrat, la responsabilité : de déclencher toutes les actions nécessaires de sauvegarde, de mettre en œuvre tous les moyens utiles de secours et/ou de remplacement, de prévenir le représentant du Client PRIX GENERALITES Pour l ensemble des actions contractuelles, le Prestataire est rémunéré par le Client sur la base d une annuité forfaitaire par code cité, indiquée en annexe 1 du présent contrat FACTURATION Les factures établies en 1 exemplaire sont adressées au Client (adresse.). Doivent apparaître sur les factures les mentions suivantes: - le numéro de référence du contrat communiqué par le Client, la du contrat et de chaque avenant, ainsi que, le cas échéant, le numéro et la du bon de commande, - les immeubles concernés, commune, codification, - la prestation exécutée, la, la période sur laquelle porte la facturation, - le coefficient de révision et le montant révisé s'il y a lieu au taux applicable au moment de la facturation, - le montant de la TVA, - le montant toutes taxes comprises de la redevance minimum réglementaire récupérable (Pr), - le montant toutes taxes comprises de la redevance non récupérable (Pnr), - en rappel le prix de base et la de valeur du contrat, - la nature et les montants H.T. et T.T.C. des pièces remplacées sur la base du bordereau de prix de l annexe 3, - la nature et les montants H.T. et T.T.C. des autres travaux acceptés sur devis, - le montant total des prestations exécutées, - les références de sa police d assurance avec les s de prise d effet et d expiration. La redevance annuelle de base fait l objet de 4 factures trimestrielles émises, à terme échu pour les 3 premières et au 15 novembre pour la dernière. Le règlement est effectué par virement au compte bancaire du Prestataire. Les travaux hors contrat seront payés à la réception des travaux. Le paiement des deux dernières factures du contrat établies avant la d échéance du contrat sera assujetti à la levée des réserves de l état des lieux sortant et à la fourniture des documents contractuels CONDITIONS DE PAIEMENT Le Client sera en droit de retenir sur le montant des redevances dues au titre du présent contrat, le montant total des pénalités et des frais résultant des défaillances mentionnées à l article après en avoir dûment informé le Prestataire DELAI DE PAIEMENT Le manment doit intervenir dans un délai de 45 jours au plus, compté à partir de la remise par le Prestataire de ses situations. Le défaut de manment dans ce délai fait courir des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration dudit délai jusqu'au jour du manment. Nourrice REVISION DES PRIX En cas de variation des conditions écoiques et sauf dispositions contraires à la réglementation, les prix des redevances et des bordereaux seront révisés annuellement au 1 er janvier de chaque année en utilisant les formules suivantes : Redevance récupérable : ICHT-IME Pr = Pro 0,2 + 0,8 x ICHT-IME 0 Page 15 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n16 Redevance non récupérable : BT48 Pnr = Pnro 0,2 + 0,8 x BT48o Bordereau de prix travaux BT48 P = Po 0,35 + 0,65 x BT48o Formules dans lesquelles : Pr est le prix révisé, Pro est le prix de redevance annuelle déterminé en annexe 1, Pnr est le prix révisé, Pnro est le prix de redevance annuelle déterminé en annexe 1, P est le prix révisé, Po est le prix de redevance annuelle déterminé en annexe 1, ICHT-IME : dernier indice connu du coût de la main d œuvre des industries mécaniques et électriques, série France entière, charges sociales incluses, publié au journal «Le moniteur des travaux publics et du bâtiment» ICHT-IMEo : valeur de l indice connu à la de prise d effet du contrat soit du. BT48 : dernier indice connu BT «Ascenseur», publié au journal «Le moniteur des travaux publics et du bâtiment» BT48o valeur de l indice connu à la de prise d effet du contrat soit du. EXEMPLE : application chiffrée (redevance récupérable) : Pr o = 3650,00 HT Pnr o = 1500,00 HT Hypothèses ICHT-IME = 125 BT48 = 665,1 ICHT-IME o = 116 BT48 o = 592,7 Pr = 3650 x [0,2 + (0,8 x 125/116)] Pr = 3876,55 HT Pnr = 1500 x [0,2 + (0,8 x 665,1/592,7)] Pnr = 1646,38 HT Les prix sont révisés une fois par an. Les indices utilisés seront ceux connus à cette. Les prix révisés ainsi obtenus serviront de base à l'établissement des factures trimestrielles pour les douze mois à venir MODIFICATION DU PARC Toute modification du parc des ascenseurs donnera lieu à la modification de l'annexe 1, qui sera transmise par lettre recommandée avec accusé de réception par le Client au Prestataire. Dans le cas de la suppression d'ascenseurs, les nouvelles conditions de facturation seront en vigueur à réception de la lettre recommandée. Seront réglées uniquement les redevances pour lesquelles la visite préventive a déjà eu lieu, sur présentation du carnet d entretien dûment rempli. Dans le cas de l'adjonction d'ascenseurs, le Prestataire remettra un prix en complétant le tableau sous quinzaine à réception de la lettre recommandée. Si les modifications concernent plus de 20 % du parc, une renégociation du contrat sera possible à l'initiative de l'une ou l'autre partie. Si aucun accord n'est alors trouvé, l'article concernant la résiliation du contrat s'appliquera de fait. A chaque modification du bre d'appareils à entretenir, un avenant au contrat sera établi. Cet avenant précisera, notamment : - La d'effet de la modification, - La redevance minimale réglementaire, - La redevance complémentaire, - Si besoin, la périodicité spécifique des opérations d entretien. La de fin du ou des avenants sera celle du contrat principal. Page 16 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n17 3.10. PENALITES RESILIATION - LITIGES PENALITES Des pénalités pourront être appliquées dans certains cas. Elles seront alors calculées selon les principes suivants et appliquées (sauf précision) sur les prix T.T.C. Elles sont imputables sur le montant du trimestre suivant l'aalie constatée. Les manquements du Prestataire à ses obligations lui sont signalés par le Client dès leur constatation et par écrit. En cas de dépassement des délais, les pénalités résultent de la simple constatation des dépassements des temps prévus sans qu il soit besoin d une mise en demeure préalable. L'ensemble des pénalités applicables prévues ci-dessous, calculées sur les 12 derniers mois, ne dépassera pas 15% du montant annuel du contrat sur la même période (sauf article ) MAUVAIS FONCTIONNEMENT Le bre toléré de pannes relevé pour un ascenseur donné est au maximum de 8 (huit) par année (hors vandalisme, y compris dans le sens de défaillance technique). Si le bre constaté de pannes dépasse le bre contractuel ci-dessus, les pénalités sont calculées de la façon suivante : 150 TTC par panne supplémentaire et par ascenseur concerné entre 9 et 11 pannes, 180 TTC par panne supplémentaire et par ascenseur concerné entre 12 et 14 pannes, 220 TTC par panne supplémentaire et par ascenseur concerné à partir de 15 pannes DEFAILLANCE DE TELEALARME OU DE TELESURVEILLANCE En cas de défaut ou de défaillance sur l installation, constaté par le relevé des informations ou par essai sur site, il sera appliqué une pénalité de 150 T.T.C. par jour calendaire de non fonctionnement VISITE DE MAINTENANCE PREVENTIVE NON REALISEE En cas d absence de visite (ou de visite non réalisée dans les délais contractuels) constatée notamment par l absence ou la non conformité des mentions sur le carnet d entretien, il sera appliqué une pénalité de 150 T.T.C. par appareil et par visite non réalisée RETARD D INTERVENTION En cas de non respect des délais de dépannage ou d'intervention prévus à l article , il sera appliqué une pénalité égale à 30 T.T.C. par quart d heure de retard. En cas d'intervention plus diligente de personnes étrangères (pompiers par exemple), le Prestataire devra laisser une trace de son passage sur le carnet d'entretien ou auprès du gardien ; toutes dégradations éventuellement causées par les pompiers en cas d'intervention sur appel du Prestataire, ou après le délai stipulé à l article devront être réparées par le Prestataire, à ses frais. En cas de facturation des pompiers de leurs interventions, celles-ci seront dues par le Prestataire, sauf justification permettant de dégager sa responsabilité. En cas d'immobilisation supérieure aux délais de réparation prévus à l article , une pénalité au plus égale à 75 T.T.C, par jour calendaire de retard pourra être appliquée sauf accord préalable du Client sur la durée de l'immobilisation NON QUALITE DANS LA REALISATION DE LA PRESTATION Dans le cas où il s'avère que les conclusions de l'audit diligenté à la demande du Client (cf. article ) sont négatives, le Prestataire devra procéder aux actions correctives demandées par le Client dans un délai de 15 jours. A défaut une pénalité de 150 T.T.C. sera appliquée FAUTE GRAVE DU PRESTATAIRE POUVANT METTRE EN CAUSE LA SECURITE DES PERSONNES En dehors des poursuites judiciaires et/ou de la résiliation sans préavis du marché aux torts exclusifs du Prestataire, il sera appliqué une pénalité équivalente au prix annuel T.T.C. du contrat d'entretien de l'appareil concerné, éventuellement révisé, si le Prestataire commet une faute grave, volontaire ou non, de nature ou de manière à fausser ou paralyser le fonctionnement d'organes de sécurité essentiels, tels que serrures de portes, dispositifs de verrouillage des portes palières, garde-pieds, parachutes, boutons d arrêt d urgence, système d'anti-patinage hors service dans le cas d'absence de fin de course de sécurité, non fonctionnement de la téléalarme, cellules photo-électriques (fermetures automatiques RETARD D EXECUTION DE PETITS TRAVAUX HORS FORFAIT Une pénalité est appliquée, égale à 75 H.T. du devis par tranche d'une semaine à compter du délai fixé sur les bons de travaux ABSENCE AUX REUNIONS ET AUX AUDITS Une pénalité de 150 T.T.C. est appliquée par rendez-vous manqué. Page 17 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n18 RETARD DANS LA REMISE DES DOCUMENTS OU MAUVAISE REDACTION DE LEUR CONTENU DOCUMENTS NON FOURNIS DANS LES DELAIS PREVUS OU MAL REMPLIS Planning d intervention Plan d entretien Notice d instruction d appareil Carnet d entretien complété sitôt la visite réalisé (format papier) ou sous 15 jours (format électronique) Bon de passage Fiches d autocontrôle Autocollant, affiches avec les coordonnées du Prestataire, affiches d information Synthèse trimestrielle Rapport annuel CD des carnets d entretien PENALITES 50 T.T.C. à partir du 1 er février 50 T.T.C. à partir du 1 er février 50 T.T.C. par notice manquante 15 T.T.C. par jour civil de retard 50 T.T.C. par feuillet manquant 50 T.T.C. par fiche manquante 15 T.T.C. par jour civil de retard 15 T.T.C. par jour civil de retard 15 T.T.C. par jour civil de retard 15 T.T.C. par jour civil de retard RESILIATION La résiliation du contrat ne donne lieu à aucune indemnité. Le préavis de résiliation est fixé à 3 (trois) mois, sauf en ce qui concerne la résiliation pour faute grave (cf. article ). Dans ce dernier cas, c est l organisme qui fixe unilatéralement et par écrit la durée du préavis. Si la qualité de la prestation est insuffisante, malgré l'application des clauses prévues à l'article , le Client pourra de plein droit, huit jours après l'accusé de réception d'une lettre recommandée de mise en demeure, exiger la résiliation pure et simple du contrat. Si le Prestataire ne peut remplir tout ou partie de ses obligations par suite de circonstances de force majeure, le contrat sera résilié de plein droit ou son exécution suspendue, selon le cas, après entente entre les parties. Le contrat peut être également résilié de plein droit au gré du Client en cas de - montant total de pénalités calculées sur les 12 derniers mois dépassant 15% de la redevance annuelle calculée sur la même période, - sous-traitance, cession, transfert, - incapacité, fraude, abandon du chantier ou tromperies graves, dûment constatés sur la qualité des matériaux ou d'exécution des travaux, liquidation judiciaire, - décès du Prestataire, sauf si le Client accepte les offres faites par les héritiers ou les successeurs du Prestataire pour continuer les travaux, - dissolution de l'entreprise Prestataire si celle-ci est constituée en société, - condamnation correctionnelle pour infraction aux dispositions du Code Général des Impôts, - évolution du parc, objets du présent contrat, d'un pourcentage supérieur à 20%. Le présent contrat est signé exclusivement entre le Prestataire et le Client. En conséquence, toute modification des structures d'une des sociétés cosignataires (intervention d'un sous-traitant, changement de statut d'une des parties, rachat du titulaire par une autre société, changement du mode de facturation...) affectant les termes ou conditions de réalisation du présent accord devra faire l'objet de négociations entre les 2 parties. Si un accord ne peut être trouvé après 6 mois, le contrat sera alors automatiquement résilié, sans qu'aucune indemnité ne puisse être exigée par quiconque. Clause de sauvegarde : Si, pendant le délai contractuel, les prix portant sur l entretien subissent, dans les conditions définies à l'article 3.9.5, un ajustement de plus de 30 %, chacune des deux parties pourra demander la renégociation du marché au terme de l'exercice en cours. Il en serait de même si la définition ou la contexture de l un des paramètres d indexation venait à être changée ou s il cessait d être publié ou si de nouveaux textes législatifs et réglementaires transformaient les conditions techniques ou financières de l exploitation. Si la renégociation qui s'en suit n'aboutissait pas dans un délai de six mois, le contrat pourrait être résilié sans indemnité. Page 18 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n19 LITIGES Tous litiges survenant lors de l'application du présent contrat et qui ne pourraient être réglés à l'amiable entre les parties, le seront par voie d'expertise. L'expert sera désigné d'un commun accord et proposera son arbitrage dans les 20 jours suivant sa mission. Dans le cas où l'une des parties conteste le résultat de l'expertise, la juridiction compétente dont dépend le Client sera saisie dans les huit jours suivant la remise du rapport de l'expert, à l'initiative de la partie qui sera en désaccord avec ses conclusions. Faute de saisie du Tribunal dans ce délai, le rapport de l'expert est réputé avoir recueilli l'agrément des parties. En cas de litiges relatifs à l exécution de ce marché, le droit français est seul applicable. ARTICLE 4 - TRAVAUX 4.1. OBJET DES TRAVAUX Sont visés dans le présent article les travaux d entretien courant des ascenseurs intégrant, le cas échéant, les travaux de mise en sécurité imposés par les articles L , L du code de la construction et de l habitation Ces travaux entrent dans le cadre d un marché à bon de commande et sont réglés sur la base de bordereaux de prix unitaires, qui sont partie intégrantes du présent marché OPERATIONS DE TRAVAUX PRISE EN COMPTE Le Prestataire est réputé avant la remise de son offre, avoir - pris connaissance de tous les documents utiles à la réalisation des travaux ainsi que de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l exécution des travaux. - procédé à une visite détaillée du site et avoir pris connaissance de toutes les conditions et sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès, aux abords, à l organisation et au fonctionnement du chantier. - apprécié exactement toutes les conditions d exécution des ouvrages et s être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, de leurs particularités. - contrôlé tous les documents du dossier, s être assuré qu ils sont exacts, suffisants et concordants ; avoir pris tous renseignements complémentaires éventuels auprès des services publics et concessionnaires. Le Prestataire étant responsable des travaux annexes et connexes des ouvrages décrits dans les documents contractuels, il devra livrer des installations permettant un fonctionnement fiable et en toute sécurité. Il devra notamment, lors de la remise de son offre de validation des travaux, s assurer de l ensemble des obligations cidessous : - L ensemble des études préliminaires permettant d apporter l assurance que les travaux n affecteront pas la solidité et la stabilité des ouvrages existants. - Le Prestataire sera réputé avoir réalisé, tous les essais, vérifications et pesées nécessaires à l appréciation des installations et au chiffrage de ses travaux. - Il appartiendra au Prestataire d apprécier la nature et l étendue des travaux à réaliser et de signaler, le cas échéant, au Client ou au Maître d œuvre, les omissions, imprécisions ou contradictions qu il aurait pu relever. - Il sera réputé avoir une connaissance exhaustive des installations et avoir pris en considération l état et les caractéristiques techniques des organes et éléments existants. - Il sera réputé avoir une connaissance exhaustive des caractéristiques techniques maximales des éléments de sécurité (notamment dispositif(s) de parachute) pour évaluer la possibilité d augmentation du poids mort de la cabine (notamment lors de l adjonction ou du remplacement d un habillage). - D une façon générale, si la définition des travaux à prévoir comprend certains équipements déjà existants, ces derniers seront décomptés selon le bordereau de prix unitaire. Page 19 sur 47 DI C ENT ASC - IE\n20 En aucun cas, après validation des prix de l entreprise par le Client et / ou le Maître d œuvre, au regard du devis établi par cette dernière, elle ne pourra arguer de renseignements, relevés par elle sur l installation ou remis par le Client ou le maître d œuvre, imprécis ou erronés pour ne pas exécuter ses travaux ou en augmenter le coût contractuel. Les listes ci-dessus ne sont pas limitatives ; il est entendu que le Prestataire a fait appel à toutes ses connaissances techniques et pratiques en vue d estimer toutes les difficultés de chaque opération MODE DE DECLENCHEMENT Le Prestataire exécutera les travaux sur ordre du Client suivant les conditions définies au présent contrat. Les travaux sont déclenchés sur l'initiative du Client. Toutefois le Prestataire pourra s'il le souhaite proposer un programme argumenté. Les demandes de travaux du Client sont adressées au Prestataire sous la forme d'un document programme, établi d'un commun accord, qu'il devra renseigner et retourner dans un délai maximum de 15 jours. Ce document est soumis à l'approbation du Client, il intègre notamment : - Le repère de l'installation, - La nature des travaux à réaliser sur la base des spécifications de travaux, - Le montant des travaux à réaliser sur la base du bordereau de prix correspondant, - Les délais d'approvisionnement en matériel, - La de début des travaux, - La durée des travaux et leur mode opératoire, - Tous les documents, plans, notes de calcul permettant une parfaite compréhension des opérations, - La nature des risques identifiés, les mesures prises pour les réduire ainsi que les aires de stockage souhaitées. Les travaux se dérouleront en milieu occupé. En conséquence, le Prestataire doit prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour que les ouvrages soient réalisés dans des conditions optimales de sécurité pour les biens et les personnes. Le Prestataire devra, avant tout démarrage de travaux, soumettre à l approbation du Client et du Maître d œuvre, les plans, notes de calcul et tous les documents afférents à la réalisation, afin de permettre une parfaite compréhension des projets. Avant l ouverture du chantier, le Prestataire devra présenter au Client et au Maître d œuvre, le mode opératoire et le programme de déroulement des travaux ainsi que les installations de chantier (zone de stockage, local vestiaire, mise en sécurité du site) CONTENU La réalisation des travaux est prévue toutes sujétions comprises. Les prestations à la charge du Prestataire comprennent notamment : - le démontage, le stockage et l enlèvement des matériels existants, - le balisage et la protection des zones à risque, - les mesures de sécurité à prévoir durant l exécution des travaux jusqu à la livraison définitive des ouvrages, - la fourniture, le transport, la pose, le raccordement, la mise en œuvre et le réglage de tous les appareils et matériels nécessaires à la rénovation, mise en conformité et au fonctionnement normal des installations telles qu elles sont définies dans les documents techniques particuliers, - les scellements, les percements, tous raccordements et calfeutrements nécessaires, les reprises de maçonnerie et de peinture, la peinture antirouille et de finition sur les ouvrages de serrurerie, y compris les travaux de protection pendant les travaux - la main d œuvre nécessaire à la fourniture, à la pose et aux essais des installations, - les travaux d électricité nécessaires au bon fonctionnement depuis la protection en pied de colonne (si nécessaire changement du ou des disjoncteurs), - le raccordement des systèmes d alarme, de téléalarme ou de télésurveillance, y compris les liaisons câblées dans le cas d un report dans un local différent du local machinerie, - les travaux de peinture décrits (éventuellement), - l enlèvement des gravois consécutifs aux travaux et le nettoyage des lieux, - la fourniture de tous les documents, note de calculs, schémas et plans nécessaires à la réalisation et à la bonne exécution des travaux et, au terme de ces derniers, le dossier technique des ouvrages réalisés conformément aux normes en vigueur, la notice d instruction et de maintenance, - sur demande du Client ou du maître d œuvre, tout document pouvant justifier de la provenance ou de la qualité des matériaux utilisés, - éventuellement et sur demande expresse du Client, les conception, fabrication, installation et dépose de passerelles sur terrasse pour permettre aux usagers de bénéficier de l'ascenseur voisin à leur cage d'escalier pendant l'arrêt pour travaux de l'ascenseur de leur propre cage d'escalier (fiche 35). - les démarches auprès des administrations concernées, directement ou indirectement, par les travaux décrits dans les documents contractuels, - l assistance nécessaire à l information et à la formation le cas échéant, du personnel qui sera chargé de la conduite des installations, - le cas échéant, les contrôles des installations conformément à la directive européenne 95/16/CE. Page 20 sur 47 DI C ENT ASC - IE


Mon père ne me verse plus ma pension alimentaire / Civil & familial\nMon père ne me verse plus ma pension alimentaire\nSujet vu 597 fois - 7 réponse(s) - 1 page(s) - Créé le 11/01/12 à 17:33\nGrosTony, Indre-et-Loire, Posté le 11/01/2012 à 17:33\nVoila, je vous explique ma situation, j'ai actuellement 21 ans, et je fais une formation à domicile en webmastering / E-commerce (création et gestion de sites internet à but lucratif ou non), et depuis peu, mon père refuse de me verser ma pension alimentaire (d'un montant de 200 euros) sans raisons.\nJe l'ai contacté par lettre, prétextant même faire appel à un homme de loi s'il ne faisait rien, je n'ai bien sur eu aucune réponse, et ne l'ayant pas vu depuis une quinzaine d'années, lui parler de vive voix me semble difficile ...\nJe tiens aussi à préciser que mes frais de scolarité s’élève à un peu plus de 2000 euros sur environ un an et demi, que je fais cette formation auprès du CNFDI, organisme reconnu par l'état, qui me procure donc un statut étudiant, de plus, n'ayant actuellement pas d'emploi, je pense être entièrement dans mes droits.\nQue dois-je faire ? Qui dois-je appeler ?\nMa mère venant également d'être licenciée récemment, je suis réellement dans le besoin, et n’hésiterai pas une seule seconde à avoir recours à la Justice.\ncocotte1003, Isère, Posté le 11/01/2012 à 18:07\nBonjour, vous faites une LRAR à votre pere en y joignant un justificatif de vos études et lui signifiant que vus etes donc toujours à . Vous le mettez en demeure de vous régler donc la pension et ses arrierés sous huitaine sinon vous remettez le dossier à l'huissier pour saisie (les frais d'huissier seront à la charge de votre pere) , cordialement\nMarion2, Posté le 11/01/2012 à 18:37\nCes 200€ de pension alimentaire ont'ils été fixés par le JAF ou c'est simplement votre père qui jusqu'à présent vous versait 200€ de pension alimentaire ?\nSi ces 200€ ont été fixés par le JAF (pour vous et non pour votre mère), faites comme vous a dit cocotte, contactez un huissier avec le jugement.\nSi ces 200€ vous étaient versés à l'initiative de votre père, saisissez le Juge aux Affaires Familiales auprès du Tribunal de Grande Instance dont dépend votre domicile pour demander une pension alimentaire.\nTous les ans, vous devez justifier de votre situation à votre père.\nGrosTony, Indre-et-Loire, Posté le 11/01/2012 à 19:01\nLe montant a été fixé par le juge au moment où ils se sont séparés il y a 15 ans environ, et n'a pas été revu quand la pension a commencé à m'être versée à ma majorité, cela a-t-il une incidence ?\nGrosTony, Indre-et-Loire, Posté le 11/01/2012 à 19:02\nJ'ajoute que j'ai toujours justifié (et c'est actuellement le cas) ma situation auprès de mon père\nMarion2, Posté le 11/01/2012 à 19:11\nTous les ans, il faut que votre père indexe le montant de la pension alimentaire.\nS'il ne l'a pas fait, il faut contacter un huissier. Si cette pension a été fixée pour votre mère, il faut que ce soit elle qui se déplace chez l'huissier avec le jugment.\nDonc en principe, cette pension était destinée à votre mère, et votre père, depuis vos 128 ans, vous la verse directement, sans en avoir référé au JAF ?\ncocotte1003, Isère, Posté le 11/01/2012 à 19:17\nrebonjour, la pension doit certainement etre indexée annuellement (voir le jugement), vous puisque vous justifiez vos droits,et n'hésitez pas à vous rendre chez l'huissier avec le dernier jugement et demandez lui une saisie (voir meme une saisie arret sur salaire si vous connaissez le nom de on employeur) avec rattrapage des arrieres de l'indexation sur les 5 dernieres années. De tutes façons si votr pere veut arreter de payer (encore lui faut-il un motif) il doit faire une demande au JAF sinon il est dans son tord, cordialement\nGrosTony, Indre-et-Loire, Posté le 11/01/2012 à 19:18\nC'est bien ça, depuis mes 18 ans mes parents d'un commun accord ont décidé de ma la verser directement sans s'adresser au juge, j’espère être dans mes droit tout de même, je vous avoue qu'en terme de droit familial je suis novice ..


SUISSE // Berne, visite de la capitale suisse - Arpenter le chemin\n19 août 2016 30 mai 2019 Audrey\nMe croirez-vous si je vous dis que je suis née en Haute-Savoie, département frontalier par excellence avec pas moins de deux pays limitrophes, et que j’ai passé les 17 premières années de ma vie à exactement 16,3 km de la Suisse… et que je n’étais jamais allée à Berne avant 2010 ? Ce n’est pas comme si la capitale suisse n’était qu’à une grosse heure de route…\nSi vous avez grandi près d’une frontière facile à franchir [disons, pas la frontière entre Russie et Estonie, ou Liban et Israel], vous pouvez sans doute comprendre : on habite près d’un autre pays, mais ce n’est pas l’étranger. C’est un peu différent, mais pas vraiment différent. D’autant plus pour des pays partageant la même langue comme la France et la Suisse. En Suisse, je me sens à l’étranger une fois la frontière linguistique passée entre Suisse romande et Suisse alémanique, et autant dire qu’il faut déjà quelques heures de route pour y arriver.\nRevenons à nos moutons. Berne. Une capitale de poche, à l’image du pays, loin de la foule de Lausanne, loin du côté cosmopolite de Genève qui fut longtemps LA grande ville de référence pour moi – celle avec un aéroport international, où on entendait toutes les langues, où on croisait toutes les couleurs de peau, toutes les ambassades, tout le shopping de Noël ! – et probablement à des années-lumière de Zurich, plus grande ville de Suisse mais dont je ne peux rien dire, puisque je n’y ai jamais mis les pieds, là encore.\nBerne, du moins du côté de sa vieille ville, exprime une ambiance paisible, détendue [et je modérerai sans pitié la moindre blague sur la prétendue lenteur des Suisses dans les commentaires], une ville à taille humaine, qui du haut de ses 128 000 habitants, n’a rien à envier à des villes de taille comparable comme Chambéry ou Dijon.\nAccéder à Berne\nLa capitale suisse est bien desservie par l’autoroute depuis Genève, Belfort, Besançon. Attention, en entrant en Suisse, vous devez être en possession de la vignette autoroutière ou prévoir 40 CHF pour l’acheter au poste-frontière. Un peu douloureux sur le moment, mais sachez qu’elle est valable un an, et que le réseau d’autoroutes suisses est très bien entretenu.\nQue manger à Berne\nJe vous conseille évidemment de goûter au rösti, galette de pomme de terre râpée aussi roborative que savoureuse, encore plus lourde meilleure nappée de fromage fondu, voire d’un œuf pour ceux qui n’ont pas problèmes coronariens. Impossible de retrouver le nom du restaurant alors que j’écris ces lignes quelques années après, mais le choix est légion et je serais surprise si vous ne trouviez pas d’excellents établissements.\nVous pouvez aussi aller au marché devant le palais fédéral.\nPuisque nous avons le déplacement l’espace d’une journée, je ne peux pas vous conseiller personnellement sur ce point. Mais voici quelques établissements que j’ai repéré en ligne pour vous :\nSi la balade en Suisse vous a plu, voici d’autres billets sur ce pays sublime (promis, les photos sont BIEN meilleures !) :\nRandonnée au glacier d’Aletsch, plus grand glacier d’Europe\nBons plans, bonnes adresses ou anecdotes… Je veux tout savoir dans les commentaires ! Oyez, oyez. Ce billet contient des liens affiliés.


Peur du déconfinement : comment gérer son stress ? - Cosmopolitan.fr\nLibérés, délivrés avec le déconfinement ? Pas vraiment. Sortir du confinement mis en place pour endiguer la propagation du coronavirus est non seulement loin d'être synonyme de soulagement pour certains mais est au contraire source de stress. Comment gérer ces angoisses ?\nAprès deux mois isolés dans une bulle surnaturelle, mais protectrice contre la pandémie de coronavirus, il est l’heure de sortir. Progressivement et avec les gestes barrières en application s’il vous plait, mais on peut désormais dépasser le kilomètre à la ronde (sans dépasser les 100 km), et revoir ses amis (en évitant d’être plus de 10 à la fois).\nBonheur ? Soulagement ? Si pour certains ce sont les premiers mots qui viennent à la bouche, pour d’autres ce serait plutôt stress et crispation.\nLe déconfinement amène aussi son lot d’angoisses. On comprend par exemple très bien le stress des professionnels en école ou encore de ceux qui doivent prendre de nouveau les transports en commun, où, malgré les protocoles mis en place, les distances et gestes barrières ne sont pas faciles à respecter.\nDigérer le confinement, première angoisse du déconfinement\nEn réalité, sans être en première ligne, un mal-être est toujours là. Il y a déjà ceux qui accusent le coup du confinement.\n« On peut être traumatisé par le nombre de morts, la gravité de la maladie, l'état de surmenage des professionnels de santé, mais aussi par les règles de restriction de circulation ou encore le fait de ne pas pouvoir visiter ses proches », énumère le Dr Claire Lewandowski, psychiatre diplômée en victimologie. Ainsi, la distanciation sociale, la peur d’être contaminée et l’isolement ont été les trois grands démons de ce confinement.\nÇa, c’est pour tout le monde, mais bien sûr, certains ont été touchés plus que d’autres. Il y a par exemple eu une recrudescence des violences conjugales pendant cette période de deux mois avec une sensation de ne pouvoir s’échapper traumatisante, mais aussi tous ceux qui ont perdu un proche sans pouvoir faire leur deuil dans des conditions ordinaires.\nDans un tout autre registre, le quotidien de ceux qui devaient continuer de travailler tout en s’occupant de leurs enfants a été source de crispation. Ainsi, le stress a beaucoup dépendu de ses conditions de vie.\nAprès le confinement, faire face au stress post-traumatique\nLa problématique avec le déconfinement, c’est qu’on sort progressivement de ce bain-là. Et pour certains, on prend tout juste du recul sur notre état. De nombreux symptômes ont fait leur apparition pendant le confinement : « des crises d'angoisse, des troubles du sommeil » pour certains, alors que pour d'autres « on pourra observer une véritable dépression avec une tristesse pouvant même aller jusqu'à des idées suicidaires » explique le Dr claire Lewandowski.\nLa psychiatre assure d’ailleurs que nombre de ces personnes qui ont mal vécu le confinement ont pu développer un syndrome de stress post-traumatique. « Il faut différencier le stress aigu, qui peut donner les mêmes symptômes qu'un état de stress post-traumatique, mais uniquement sur quelques jours, en général quelques semaines au maximum. Cependant, si cet état de détresse psychologique perdure au-delà d'un mois, on peut alors parler d'un état de stress post-traumatique qui peut s'installer et surtout qui nécessite une prise en charge psychologique. »\nAinsi si les crises d'angoisse, les troubles du sommeil, une peur, des phobies, ou encore une grande tristesse et un repli sur soi persistent, il faut consulter, ne serait-ce que son médecin traitant, ou alors directement un psychiatre ou un psychologue.\nDéconfinement : le retour à l'extérieur vécu comme source de stress\nA cette vigilance s’ajoute la manière d’aborder le déconfinement. Après deux mois à appliquer le ‘Restez chez vous’ du mieux possible, la France redémarre. Pas comme avant certes, mais il n’empêche qu’il n’est pas si facile de sortir de ce cocon sécurisant qu’on a créé dans son lieu de confinement.\n« En déconfinant, nous sommes à nouveau exposés au risque d'être contaminé en retournant au travail ou en faisant ses courses. Pour certains cela peut réactiver des angoisses hypocondriaques, ou un sentiment d'insécurité vis-à-vis de l'environnement », explique tout d’abord le Dr Claire Lewandowski.\nAprès des semaines à entendre qu’il fallait garder ses distances, il est difficile de percevoir l’extérieur comme sécurisant. La psychiatre recommande en effet « une transition progressive avec un respect des mesures recommandées qui permettent d'apporter un sentiment de sécurité et de protection de soi et des autres (port de masque, distanciation sociale, lavage des mains, marquage au sol dans les magasins, télétravail...) ».\nEnsuite, le déconfinement perturbe car il vient casser un rythme que nous avons mis en place. Avoir une routine est primordial pour s’installer et être heureux dans un quotidien. Le déconfinement brise cette routine, qui a qui plus est permis pour certains de faire le tri dans leur vie.\nNon seulement, « nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle flambée de l'épidémie », c'est pourquoi les interactions sociales peuvent « être perçues comme dangereuses », mais pour certains réduire le rythme de sa vie sociale a été synonyme d'un grand soulagement. Reprendre ses activités, du sport aux verres entre amis, reprendre son agenda pour arriver à voir tout le monde et voir ainsi réduire le temps qu'on s'accorde à soi est également source de stress.\nA chacun de respecter ses craintes et aller à son rythme vers le monde extérieur. Ne vous en voulez pas d'être parfois mieux seul, seul vous pouvez définir votre nouvel équilibre !\nVoici ce qu’il se passe dans votre corps quand vous stressezL'influenceuse Sindy raconte comment vivre avec des crises d'angoisseComment prendre soin de notre santé mentale lors du reconfinement ?Comment dompter l'inquiétude compulsive ?Comment se libérer profondément du stress avec la scream therapy ?Quelles pierres pour lutter contre le stress ?Qu’est-ce que la phobophobie : la peur d’avoir peur ?Comment libérer ses émotions ?Apprendre à reconnaître l'épuisement émotionnel pour ne pas s'effondrerComment rester optimiste en situation de crise ?Trois exercices pour adopter la slow lifeLe niksen, ou l'art de ne rien faire venu des Pays-Bas10 applications pour être la reine de l’organisation3 conseils pour bien gérer le stress de la rentrée Les bienfaits de la méditation de pleine conscience10 jobs de rêve, bien payés et pas stressantsPourquoi consulter un kinésiologue ?Connaissez-vous l'ASMR ou l'orgasme cérébral ?On sait pourquoi certains rougissent plus que d'autresComment relâcher la pression ?Apprendre à reconnaître un stress post-traumatiqueComment prendre la parole en public sans stresser ?La floating thérapie pour combattre son stressStress chronique : comment l'éradiquer ?Quelles sont les causes du stress ?5 astuces pour lutter contre l'anxiétéAntidépresseur naturel : ce qu'il faut savoirGarder son calme ? Tous nos conseils pour conserver son self-control !Comment ne pas tomber dans la psychose ? Nos conseils9 astuces pour vous sentir instantanément plus calme quand vous êtes stressée6 façons de relâcher la pression10 habitudes à prendre pour arrêter de stresser10 habitudes à laisser tomber pour chasser le stress Comment chasser le stress ?Comment reconnaître un bon stress d'un mauvais stress ?Stress : quand consulter ?Quelles sont les conséquences du stress ?9 choses que les gens heureux font pour stresser moins10 trucs pour (enfin) lâcher priseQuelles applications de méditation pour rester zen ?Comment prévenir le stress ?Comment gérer son stress ? Parlons-en avec une sophrologue !Suis-je trop stressée ?La respiration anti-stress en trois exercicesMais, pourquoi êtes-vous stressée ?Qu’est-ce qui vous fait stresser vraiment ?7 solutions naturelles pour lutter contre le stressQuel est le meilleur remède anti-stress ?Combattre le stress avec l'acupunctureStress et hypnoseLutter contre le stress avec la phytothérapieComment gérer mon stress grâce au sport ?Je stresse mais je me soigne !10 méthodes anti-stress testées et approuvées22 idées pour se détendre vraimentOù va mon stress ?


Remèdes à la maison pour les cicatrices d’acné | Cosmetic Dentist Miami FL 33162\nJune 11, 2018 par admin\nRemèdes à la maison pour les cicatrices d'acné\nCicatrice d'acné est une couche de peau endommagée qui résulte quand un kyste ou un bouton est cassé. Il se produit souvent dans le visage et peut détruire les ravages nuisibles à votre confiance. Cependant, ce n'est rien que vous devriez perdre le sommeil parce qu'il y a une poignée de choses que vous pouvez faire pour se débarasser de n'importe quelle cicatrice que vous pouvez avoir sur votre visage actuellement. Les remèdes normaux fonctionnent souvent bien, ainsi si vous avez une cicatrice d'acné, recherchez les solutions normales pour garder votre peau faciale propre et libre de n'importe quelle forme de décoloration qui peut être tuant votre confiance.\nLes boutons peuvent être une douleur en particulier l'effet après qu'il laisse sur le visage. Non seulement ils laissent votre visage avec une cicatrice, mais ils ont également blessé au cours de leur période de formation, et ils souvent dégoût et l'air maladroit sur le visage. Les séquelles d'un bouton est en quelque sorte plus dommageable que la douleur et le dégoût pendant son séjour sur le visage. La cicatrice d'acné qu'ils laissent sur le visage vous donne quelque chose de plus à craindre que le bouton lui-même. La marque décolorer de la cicatrice est souvent limpide pour les gens de voir que vous avez eu une ampoule. Alors ce que quelqu'un fait pour empêcher la cicatrice ou le traiter si elle vient? Heureusement, comme mentionné plus haut, de nombreux remèdes maison aidera à réduire ou se débarrasser de la cicatrice sur le visage?\nVous n'avez pas besoin de chercher loin pour obtenir les ingrédients dont vous avez besoin pour se débarrasser ou réduire la cicatrice sur votre visage, et vous pouvez les avoir juste là dans votre cuisine. La gestion des flambées avec les soins de la peau primaire peut aller un long chemin vers la réduction de l'apparition de cicatrices d'acné aussi, avec quelques ingrédients qui sont autour du coin dans votre cuisine, vous serez dire au revoir à toutes vos cicatrices. D'autres méthodes sont des thérapies qui impliquent un professionnel et le traitement de non-prescription qui inclut la visite d'un magasin de drogue local pour acheter quelques Articles de beauté.\nLa plupart des traitements de cicatrice est une procédure répétée qui doit être continuellement fait au fil du temps, donc dans un tel scénario, la patience est la meilleure partie de l'ensemble du processus.\nEn traitant la cicatrice d'acné, les remèdes à la maison ou la guérison normale devrait être le premier point d'appel. Ce remèdes maison souvent travailler la magie en fonction de la nature de la cicatrice. Un de ces traitements est de frotter une tranche de pomme de terre sur la cicatrice, puis laisser le jus de la pomme de terre sur place pendant environ quinze minutes. Pour un meilleur résultat, le processus devrait être répété plusieurs fois en une semaine. Si vous n'avez pas la pomme de terre, la tomate et le concombre sont de bonnes alternatives; ils sont capables comme une patate. Vous pouvez également envisager d'utiliser de la glace. Selon certains spécialistes, la glace à friction sur le visage sur une période minimise l'apparition de boutons, ainsi que réduit les boutons de cicatrice laisse derrière.\nAloe Vera, vinaigre, jus de lime ou de citron, huile de graines de lavande, vitamine E, Rosewater, olive, et l'arbre à thé sont quelques remèdes maison d'autres qui se sont avérés efficaces dans la réduction et se débarrasser des cicatrices sur le visage. Vous avez juste à tamponner quelques goutte sur l'endroit où vous avez la cicatrice pendant environ 30 minutes et rincer, puis répétez le processus.


Journées Européennes du Patrimoine 2017 à Montfort l’Amaury – Gazette du Pays Montfortois\nLa Maison du Tourisme et du Patrimoine de Montfort l’Amaury propose cette année un programme complet et innove avec l’organisation d’un géocaching en cœur de ville.\nExposition « Il était une ville : Montfort l’Amaury », exposition de photos anciennes de Montfort l’Amaury, en centre-ville.\nDu jeudi 8 septembre au dimanche 1er octobre\ndu mardi au samedi de 10h à 12h15 et de 13h30 à 17h30 ; et dimanche de 10h à 13h,\nExposition de dessins sur Montfort l’Amaury dans le cadre de l’exposition Un mois, un artiste : Catherine Denoyelle\nRallye culturel dans la Ville à partir de 14h30, départ de la Maison du Tourisme et du Patrimoine.\nOrganisé dans le cadre des enfants du Patrimoine. Découverte de la ville à travers la recherche d’indices dissimulés.\nà partir de 14h30, départ de la Maison du Tourisme et du Patrimoine.\nBoussoles et cartes laissent désormais place au GPS et au smartphone pour des chasses aux trésors interactifs !\nde 21h à 23h, départ de la Maison du Tourisme et du Patrimoine.\nDécouverte de la Ville de nuit, en musique.\nTags: agenda de la gazette JEP2017 Montfort l'Amaury Montfortois - Coeur d'Yvelines\nGalluis fait sa soirée du patrimoine →


Audric Doche , Eddy Clio Le 10 Mai 2013 à 15h07\nLe badge RS a toujours été signe d'exclusivité et de performances pures chez Porsche depuis déjà la Carrera 2.7, soit 1972. Mais il aura fallu attendre la 911 Type 964 pour voir revenir cette appellation mythique, qui sera perpétuée sur les 993, 996 et 997 avec les GT3 RS pour les deux dernières. Le GT3 était déjà synonyme de voiture de course homologuée pour la route chez Porsche depuis le début des années 2000, mais avec le RS en plus, on monte encore d'un cran sur l'échelle du sport pour les gros durs. Et que dire de cette série spéciale RS 4.0, qui annonçait la fin de la Type 997.\nSous le capot, pardon, dans le coffre, on retrouve une tradition chez Porsche, le flat six. Sur cette ultime version de la Type 997, le six cylindres Porsche passe à 4.0 de cylindrée pour une puissance en hausse de 50 ch par rapport à une GT3 RS, soit 500 ch au total. Porsche annonce un 0 à 200 km/h en 11,9 secondes pour cette 911 très spéciale qui adopte massivement la fibre de carbone (ailes avant, capot, aileron..). Les plus exigeants pouvaient adopter en option (gratuite, c'est à signaler !) les sièges baquets avec harnais trois points, le freinage en carbone venant clore la fiche technique de cette « super » 911, qui n'affiche que 1360 kg sur la balance, soit un rapport poids/puissance de 2,72 kg/ch.\nPar Anonyme Le 10 Mai 2013 à 15h27\nbonjour, aucun intérêt aujourd'hui avec toutes les limitations. un ami à moi en avait une de la 996 si je dit pas de bêtises. Ca marchait fort d'ailleurs toutes les rondelles cuites en tdi voulait tirer. porsche est trop fort, mais bmw aussi sont fameux. j'ai eu l'honneur de rouler dans une 318d pendant 2 ans (on me l'a volé) et bien je peux vous dire que ca poussais fort comparé au autres hdi tdi... une super voiture. Amicalement,\nPar Anonyme Le 10 Mai 2013 à 15h52\nC'est un modèle FABULEUX,un véritable collector!!..son existence est du à une éxtention d'homologuation pour la version course(rsr) ..une véritable beautée de 911 de course .\nPar Anonyme Le 10 Mai 2013 à 16h06\nLA Porsche ultime à ce jour. LE jouet pour faire mumuse sur circuit. Du très haut niveau :\nPar Anonyme Le 10 Mai 2013 à 16h16\npetit détail: la 911 carrera 2.7 rs est de l'année-modèle 1973 pas 1972,mais il est vrai qu'elle fut présentée au salon de paris en...1972!!\nPar Anonyme Le 10 Mai 2013 à 16h55\nCette caisse est avant faite pour faire des track days sur circuit.C'est la 997 ultime ,plus encore que la GT2 RS qui s'avère plus performante mais sûrement plus délicate à piloter qaund on veut en tirer le maximum\nPar Anonyme Le 10 Mai 2013 à 18h52\nRemarques stupides car il y a au moins 10 bonnes raisons de rouler en Porsche.\nPar SCUDRIC Le 11 Mai 2013 à 21h01\nLa dernière "VRAIS" Porsche!\nPar Anonyme Le 12 Mai 2013 à 00h34\n"aucun intérêt avec les limitations", alors si l'on suit ton point de vu, aucun intérêt d'acheter une voiture capable d'aller à plus de 130km/h?!\nEt entre les autres raisons d'acheter Porsche, avec une 911 GT3RS 4.0L tu as tout simplement une voiture de course ultra performante avec la quelle tu peux t'affranchir de toute assistance, et ça c'est ce n'est pas négligeable pour un amateur de circuit...


Médium Voyante à Onnaing ✅ Sérieuse\nMédium Voyante à Onnaing\nVoyante à Onnaing, je suis une Cartomancienne qui propose mes services comme Médium à Onnaing et je vous conseille de m’appeler pour une séance de Voyance Amour par téléphone.\nQuels sont les avantages ou les inconvénients dans cette décision? M'aime-t-elle réellement, comment le savoir ? Comment être certain qu' un homme est attiré par vous ? Dans quelles conditions serait-il possible d'améliorer vos relations ? Medium et Voyante efficace pour voyance amour gratuit mes prévisions sont puissantes et vous aideront à vous sentir confiant dans l’avenir. Notre longue expérience et notre expertise vous convaincront des mérites de la voyance instantanée par téléphone sur Internet. Il est difficile de comprendre qui est votre authentique médium et qui ne l'est pas. La divination vous permettra de trouver une réponse à votre propre questionnement, de révéler votre potentiel et celui qui vous attend plus tard.\nClaire, Votre médium joignable depuis Onnaing\nVous résidez à Onnaing et vous cherchez à questionner une voyante sérieuse qui est capable de vous conseiller tout de suite pour vos interrogations. Vous avez besoin d'une réponse rapide et rapide à propos d'un thème qui vous tracasse, la consultation de voyance par mail est faite pour vous. De nombreuses personnes conseillent fortement une consultation avec nous pour des conseils sur les relations, l'argent, l'amitié ou également pour trouver un but dans les situations usuelles de la vie. Grâce à l'introduction du web, nous avons vu le développement de la voyance amoureuse en ligne. Dans une vie quotidienne trépidante, il est difficile de passer un moment à s'interroger sur nos soucis.\nContactez-moi par téléphone et je vais vous révéler les éléments de votre destin dont vous avez besoin ou remplissez ce formulaire.\nVotre Coach à Onnaing\nVous voulez savoir comment reconquérir votre homme ? Pourquoi est-ce que je rencontre des difficultés à comprendre pourquoi j'en suis arrivé là ? Vous pouvez aussi trouver une voyante à Montbard Il faut reconnaître que ce n'est pas toujours le plus évident de poser des questions dans le domaine à un parfait inconnu. La vocation première d'un spécialiste de la voyance par la discussion, serait de fonctionner comme un manuel. La destinée n'est pas une fatalité, cela dit, les chemins de la vie paraissent généralement sinueux. Les horoscopes en ligne vous permettront de trouver des réponses aux interrogations les plus simples tout seul.\nVous souhaitez savoir comment décider si vous pouvez tout arrêter? Comment être certain qu' une femme est attirée par vous ? Il est aussi possible de joindre une médium à Santes Chacun le sait, il existe de nombreux moyens de trouver le bonheur. Découvrez grâce au savoir faire de notre astrologue, quels sont les forces et les points négatifs de votre personnalité. Il est difficile de savoir comment comprendre ou saisir les messages qui nous sont destinés. La clairvoyance est une discipline sérieuse, car elle touche la vie des conseillers et peut influencer profondément leurs conclusions.\nAstrologues : Trop souvent, nous nous coupons de l'extérieur, nous nous replions sur nous-mêmes. La consultation permet d'avoir de nouvelles idées, d'envisager des stratégies pour avancer dans sa vie auxquelles on n'avait pas pensé.\nJ’aide les gens depuis fort longtemps. Je travaille depuis très longtemps.


Peiramatiko scores en direct, calendrier et résultats - Volleyball - SofaScore.com\nPeiramatiko scores en direct, calendrier et resultats - Volleyball\nIl n'y pas d'évènements récent pour l'équipe Peiramatiko\nA propos de Peiramatiko\nPeiramatiko scores en direct (et la vidéo diffusion en direct streaming en ligne*), calendrier et résultats de tous les tournois de volleyball auxquels Peiramatiko a participé. En attente du prochain adversaire de Peiramatiko. Il sera affiché dès que le calendrier officiel sera disponible.\nQuand le match commence, vous pourrez suivre Peiramatiko score en direct, et la mise à jour se fera toute seule. Le match précédent de Peiramatiko était contre Pigasos Polihnis dans le 2nd Division, Women, le match s'était terminé sur le score de 3 - 0 (Peiramatiko a gagné le match). Le tableau des rencontres de Peiramatiko montre les 100 derniers matchs de volleyball avec les statistiques et les matchs gagnés/perdus. Il y a aussi tous les matchs à venir de Peiramatiko.\nLe graphique de performance & forme de Peiramatiko sur SofaScore Volleyball scores en direct est un algorithme unique que nous générons à partir des statistiques des 10 derniers matches des joueurs, et de notre propre analyse détaillée. Ce graphique peut vous aider à parier sur les matchs de Peiramatiko, mais soyez informés que SofaScore Résultats en direct se dégage de toute responsabilité en cas de pertes financières ou autres dommages, qu'ils soient directs ou indirects, conséquence d'une action en lien avec le contenu de ce site internet.\nDans les détails du match nous proposons un lien pour regarder en direct Peiramatiko en streaming, sponsorisé par bet365. Merci de noter que les droits de propriété intellectuelle de diffusion de certains événements sont habituellement gérés au niveau national donc, selon votre géolocalisation, il se peut que vous ne puissiez voir certains événements, suite à ces restrictions.\nSofaScore volleyball résultats en direct est disponible pour iPhone et iPad sur AppStore, Android sur Google Play et Windows sur Windows Store. Vous pouvez nous trouver dans tous les stores dans différentes langues en recherchant "SofaScore". Installez l'application SofaScore et suivez tous les matches de Peiramatiko en direct sur votre mobile !