RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS - PDF\nRAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS\nDownload "RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995"\n1 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALA 1 Rakennusalan erikoistöitä koskeva sopimus ja yleiset sopimusehdot TARJOUS 2 Tarjouksen voimassaoloaika URAKKASOPIMUS JA SEN SISÄLLÖN MUUTTAMINEN 3 Urakkasopimuksen syntyminen, muoto ja sisältö 4 Urakkasopimuksen muutokset ja lisäykset 5 Urakkasopimusasiakirjojen ristiriitaisuudet 6 Urakkahinta 7 Urakkahinnan muutokset OMISTUKSENPIDÄTYS 8 Urakoitsijan työkohteeseen toimittamaa materiaalia koskeva omistusoikeus URAKKASUORITUSTA JA URAKKAKOHDETTA KOSKEVA VAARANVASTUU JA URAKKAKOHTEEN VAKUUTTAMINEN 9 Urakkasuoritusta ja urakkakohdetta koskeva vaaranvastuu ja vakuuttaminen URAKKASUORITUKSEN VIIVÄSTYMINEN 10 Työn tuloksen luovutus ja viivästys VIIVÄSTYKSEN SEURAAMUKSET 11 Maksusta pidättyminen 12 Sopimuksen täyttäminen 13 Urakkasopimuksen purkaminen 14 Vahingonkorvaus SUUNNITTELUVASTUU JA URAKKASUORITUKSEN VIRHE 15 Suunnittelu- ja toteutusvastuun jakautuminen 16 Työn laatuvaatimukset 17 Urakoitsijan, aliurakoitsijan ja alihankkijan vastuu virheestä 18 Virheilmoitus VIRHEEN SEURAAMUKSET 19 Maksusta pidättyminen 20 Oikaisu 21 Hinnanalennus 22 Urakkasopimuksen purkaminen virheen perusteella 23 Urakkasopimuksen purkaminen ennakoidun virheen perusteella 24 Vahingonkorvaus TILAAJAN VELVOLLISUUDET 25 Urakkahinnan maksaminen 26 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus TILAAJAN LAIMINLYÖNTIEN SEURAAMUKSET 27 Vahingonkorvaus myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnin perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta purettaessa 31 Vahingonkorvaus tilausta peruutettaessa VAHINGONKORVAUSTA KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 32 Vahinkojen rajoittaminen ja vahingonkorvauksen sovittelu URAKKASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 33 Sopimuksen siirtäminen sekä aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden käyttö ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 34 Toimivaltaiset viranomaiset 1 5/02\n2 SOVELTAMISALA 1 Rakennusalan erikoistöitä koskeva sopimus ja yleiset sopimusehdot 1.1 Rakennusalan erikoistöitä koskeva sopimus -niminen lomake ja nämä sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on arvonlisäverolliselta urakkahinnaltaan enintään noin euroa maksavien lvi-, maalaus-, sähköasennus- tai katto- ja vedeneristystöiden suorittaminen yksityishenkilön rakennukseen, asuinhuoneistoon tai kiinteään omaisuuteen, jota hän käyttää pääasiallisesti muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa. Jos urakka on taloudelliselta merkitykseltään selvästi edellä mainittua suurempi, sopimuslomake ja nämä sopimusehdot eivät sovellu urakkasopimuksen tekemiseen. 1.2 Näiden sopimusehtojen lisäksi tilaajan ja urakoitsijan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan kuluttajansuojalakia. TARJOUS 2 Tarjouksen voimassaoloaika 2.1 Urakoitsijan kirjallinen tarjous on sitovana voimassa yhden kuukauden sen päiväyksestä, ellei tarjouksessa muuta ilmoiteta. URAKKASOPIMUS JA SEN SISÄLLÖN MUUTTAMINEN 3 Urakkasopimuksen syntyminen, muoto ja sisältö 3.1 Sitova urakkasopimus syntyy, kun tilaaja ja urakoitsija ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun urakoitsija on kirjallisesti vahvistanut tilauksen. 3.2 Urakan ehdot kirjataan sopimusasiakirjaan tai urakoitsijan tilausvahvistukseen ja niissä mainittuihin liitteisiin. Tilausvahvistukseen ja sen liitteisiin sovelletaan, mitä jäljempänä sanotaan urakkasopimuksesta ja sen liitteenä olevista asiakirjoista. 3.3 Urakkasopimuksen ja sen liiteasiakirjojen määräyksillä ei voida syrjäyttää näiden sopimusehtojen määräyksiä, jotka perustuvat kuluttajansuojalain pakottaviin säännöksiin tilaajan hyväksi. 4 Urakkasopimuksen muutokset ja lisäykset 4.1 Urakkasopimuksen muuttamisesta ja täydentämisestä osapuolten on sovittava pääsääntöisesti kirjallisesti. 4.2 Urakoitsijan on tilaajan vaatimuksesta toteutettava sellaiset muutokset ja lisäykset sovittuun urakkaan, jotka eivät merkitse olennaista muutosta työn laatuun tai laajuuteen. 4.3 Osapuolten on ennen muutoksen tai lisäyksen toteuttamista sovittava kirjallisesti sen vaikutuksesta urakkahintaan ja -aikaan. Sopimuksessa tulee täysimääräisesti ottaa huomioon muutoksen toteuttamisesta aiheutuva kustannusten nousu tai alentuminen sekä varata urakoitsijalle lisäaika, jonka työn ja materiaalihankintojen suorittaminen kohtuudella vaatii. 5 Urakkasopimusasiakirjojen ristiriitaisuudet 5.1 Jos urakkasopimus ja sen liiteasiakirjat sisältävät samaa asiaa koskevia ristiriitaisia määräyksiä, urakoitsijan tulee viipymättä selvittää urakkasopimuksen oikea tarkoitus neuvotteluin tilaajan kanssa. 6 Urakkahinta 6.1 Urakkahinta on kiinteä. Urakkahintaa voidaan kuitenkin osapuolen vaatimuksesta muuttaa kohdassa 7 mainituilla erityisillä perusteilla. 6.2 Urakkasopimuksen mukainen hinta perustuu urakalle sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa ja niiden liitteenä mainituissa asiakirjoissa määriteltyyn sisältöön ja suoritusaikaan. Urakan sisällön muuttamisen vaikutus urakkahintaan ja -aikaan on määritelty kohdassa Urakkahinnan muutokset 7.1 Kiinteä urakkahinta sisältää sopimuksen syntyessä voimassa olevat välilliset verot ja maksut. Sopimuksessa voidaan kuitenkin erikseen todeta, onko sopimuksentekohetkellä jo tiedossa olevat em. veroja ja maksuja koskevat lainmuutokset ja viranomaispäätökset otettu huomioon urakkahinnassa. Urakoitsijalla on oikeus korottaa sovittua urakkahintaa edellä tarkoitetun veron tai maksun määrässä tapahtunutta korotusta vastaavasti, ellei korotusta ole jo edellä mainitulla tavalla otettu huomioon. Urakkahinnan korottamisen osalta sovelletaan kohtia Urakoitsijalla on oikeus yksipuolisesti korottaa urakkahintaa, jos urakoitsijalle sopimuksen täyttämisestä aiheutuvat kustannukset kohoavat sellaisesta valtiovallan lainsäädännöllisestä toimenpiteestä tai viranomaisen päätöksestä, jota urakoitsijan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä työtä kohdanneen urakoitsijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan esteen vuoksi, jos urakoitsijan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen estettä huomioon urakkasopimusta tehtäessä, eikä hän kohtuudella ole voinut välttää eikä poistaa esteen seurauksia tilaajan ennen urakkasopimuksen tekemistä antamien urakoitsijan suoritusta koskevien tietojen paikkansapitämättömyyden vuoksi, jos virhe ei ole ollut laadultaan niin ilmeinen, että urakoitsijan olisi tullut se alan ammattilaisena havaita tilaajan laiminlyötyä antaa urakoitsijalle ennen urakkasopimuksen tekemistä tietoja, joilla hänen on täytynyt ymmärtää olevan merkitystä urakoitsijan suorituksen kannalta ja joita urakoitsija ei olosuhteet ja ammattitaitonsa huomioon ottaen ole voinut kohtuudella muutoin saada tietoonsa. 2 5/02\n3 7.3 Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle urakkahinnan korottamisesta viipymättä sen jälkeen, kun hän sai tietää muutoksen perusteena olevasta seikasta ja sen vaikutuksesta urakkaan. Korotusoikeutta ei ole jo täytetyn urakkasuorituksen osalta. Urakoitsijan on hinnan korottamista koskevan ilmoituksen yhteydessä ilmoitettava se enimmäismäärä, jolla hintaa korottava tekijä voi vaikuttaa vielä laskuttamatta olevaan osaan urakkahinnasta. 7.4 Jos hinnankorotusperuste on kohdan 7.1 tai kohdan 7.2 ensimmäisen tai toisen alakohdan mukainen, tilaajan on urakoitsijan tiedustellessa ilmoitettava, hyväksyykö hän urakkahinnan korottamisen. Urakoitsijalla on oikeus keskeyttää työ kunnes tilaaja on ilmoittanut hyväksymisestään. 7.5 Jos aiheutuva hinnankorotus kohdassa 7.1 ja kohdan 7.2 ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on suurempi kuin 5 % sovituilla lisä- ja muutostöillä tarkistetusta arvonlisäverollisesta urakkahinnasta laskettuna, tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus. Purkamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos korotus johtuu siitä, että aiemmin verovapaa suoritus muuttuu veronalaiseksi. Tilaajan on käytettävä oikeuttaan purkaa sopimus kohtuullisessa ajassa, normaalisti kymmenen päivän kuluessa siitä, kun urakoitsija on toimittanut tilaajalle ilmoituksen hinnankorotuksesta ja sen enimmäismäärästä. 7.6 Jos tilaaja käyttää kohdassa 7.5 tarkoitettua oikeuttaan sopimuksen purkamiseen, tilaaja on velvollinen maksamaan tehtyä työtä ja kohteeseen kiinnitettyä materiaalia vastaavan osuuden urakkahinnasta. Tilaajan maksuvelvollisuus ei kuitenkaan käsitä vaadittua hinnankorotusta. 7.7 Urakoitsijan on kohdissa 7.1 ja 7.2 tarkoitetuissa tapauksissa annettava tilaajalle urakkahinnan muutosta koskeva erittely sen lopullisen määrän selvittyä. 7.8 Tilaajalla on oikeus määrältään vastaavan suuruiseen urakkahinnan alennukseen, jos urakkaan kohdistuvat välilliset verot tai maksut tai valtiovallan lainsäädännöllisen toimenpiteen tai viranomaisen päätöksen perusteella urakoitsijalle sopimuksen täyttämisestä aiheutuvat kustannukset alentuvat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen. Oikeutta hinnanalennukseen ei kuitenkaan ole, jos urakoitsija osoittaa ottaneensa em. seikan huomioon jo alun perin sovitussa urakkahinnassa. OMISTUKSENPIDÄTYS 8 Urakoitsijan työkohteeseen toimittamaa materiaalia koskeva omistusoikeus 8.1 Urakoitsijan työmaalle toimittamat urakkahintaan sisältyvät materiaalit, joita ei ole kiinnitetty, ovat urakoitsijan omaisuutta kunnes urakkahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Materiaalit, jotka on sopimuksessa eritelty ja joista tilaaja on suorittanut maksun, ovat kuitenkin aina tilaajan omaisuutta. Jos materiaali on maksettu ennakkoon, urakoitsijan on heti maksun tapahduttua eroteltava mainittu materiaali varastossaan tilaajan lukuun tai tilattava se materiaalin toimittajalta tämän sopimuksen tarkoittaman tilaajan nimellä tai muulla urakan kohdetta koskevalla tunnuksella varustettuna. Vaaranvastuu ja vastuu materiaalin laadusta kuuluu tästä huolimatta urakoitsijalle. URAKKASUORITUSTA JA URAKKAKOHDETTA KOSKEVA VAARANVASTUU JA URAKKAKOHTEEN VAKUUTTAMINEN 9 Urakkasuoritusta ja urakkakohdetta koskeva vaaranvastuu ja vakuuttaminen 9.1 Urakoitsijalla on vaaranvastuu eli riski työsuorituksen ja hänen työkohteeseen toimittamiensa materiaalien tuhoutumisesta, vahingoittumisesta ja katoamisesta tilaajasta riippumattomasta syystä siihen asti, kun työ on luovutettu tilaajalle. 9.2 Tilaajalla on riski vahingosta, joka aiheutuu urakan kohteena olevan rakennuksen tai muun omaisuuden tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta työn aikana urakoitsijasta riippumattomasta syystä. 9.3 Urakkakohteen palo- ja vahinkovakuuttamisesta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Jos tilaaja vastaa vakuuttamisesta, hänen asianaan on ilmoittaa kohdetta koskevasta työstä vakuutuslaitokselle ennen sen urakkasopimuksen mukaista aloittamista. URAKKASUORITUKSEN VIIVÄSTYMINEN 10 Työn tuloksen luovutus ja viivästys 10.1 Urakoitsijan suoritus on viivästynyt, jos valmista työtä ei ole luovutettu tilaajalle viimeistään sovittuna ajankohtana. Jos viivästyminen näyttää todennäköiseltä, urakoitsijan on viipymättä ilmoitettava viivästyksestä ja sen syystä sekä luovutusta koskevasta uudesta ajankohdasta kirjallisesti tilaajalle Jos suorituksessa on luovutuksen tapahtuessa vähäisiä puutteellisuuksia, ne on poistettava viipymättä, kun se esim. säätila huomioon ottaen on mahdollista. Viivyttely puutteellisuuksien poistamisessa voi johtaa siihen, että suoritusta pidetään virheellisenä Jos työn luovutus on viivästynyt sovitusta sen vuoksi, että tilaaja on laiminlyönyt kohdassa 26 tarkoitetut velvollisuutensa tai urakoitsija on keskeyttänyt kohteen työt kohdissa 7.4 tai 28 mainituista syistä, tilaajalla ei ole oikeutta vedota urakoitsijan viivästystä koskeviin seuraamuksiin siltä osin, kuin viivästyminen on aiheutunut töiden keskeyttämisestä. 3 5/02\n4 VIIVÄSTYKSEN SEURAAMUKSET 11 Maksusta pidättyminen 11.1 Tilaajalla on urakoitsijan viivästyksen perusteella oikeus pidättyä maksamasta urakkahintaa. Pidätettävä summa ei kuitenkaan saa selvästi ylittää sitä, mitä tilaaja voisi vaatia viivästyksen perusteella urakoitsijalta. 12 Sopimuksen täyttäminen 12.1 Työn viivästyttyä tilaajalla on oikeus vaatia urakoitsijaa täyttämään sopimuksen mukainen suoritusvelvollisuutensa Urakoitsijalla on oikeus kieltäytyä täyttämästä sopimusta, jos siihen on olemassa este, jota urakoitsija ei voi voittaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna siihen merkitykseen, joka sopimuksen täyttämisellä on tilaajalle. Jos este tai epäsuhde lakkaa kohtuullisen ajan kuluessa, tilaaja saa vaatia urakoitsijaa täyttämään sopimuksen Tilaaja menettää oikeutensa vaatia sopimuksen täyttämistä, jos hän ei ole kohtuullisen ajan kuluessa esittänyt tätä koskevaa vaatimustaan. 13 Urakkasopimuksen purkaminen 13.1 Tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus viivästyksen vuoksi, jos urakoitsijan sopimusrikkomus on olennainen Viivästyksen perusteella tilaaja voi purkaa urakkasopimuksen myös, jos urakoitsija ei ole täyttänyt sopimusta tilaajan asettaman kohtuullisen lisäajan kuluessa urakoitsija ilmoittaa, ettei hän tule täyttämään sopimusta edellä tarkoitetun lisäajan kuluessa urakoitsija ei täytä sopimusta kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun tilaaja esitti sitä koskevan vaatimuksen Jos on painavia syitä olettaa, että työ viivästyy olennaisesti, tilaaja saa purkaa sopimuksen heti Jos huomattava osa urakasta on tehty, tilaaja saa purkaa sopimuksen vain siltä osin kuin työ on vielä tekemättä. Jos urakan tarkoitus viivästyksen vuoksi jää kuitenkin olennaisesti toteutumatta, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan Jos sopimuksen purkaminen kohdistuu urakoitsijan jo tekemään suoritukseen, jota ei ole mahdollista ilman olennaista haittaa palauttaa, tilaajan on maksettava tehdystä työstä ja kiinnitetystä materiaalista korvaus, joka vastaa niiden arvoa hänelle. 14 Vahingonkorvaus 14.1 Tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta vahingonkorvausta viivästyksen hänelle aiheuttamista välittömistä vahingoista Viivästyksestä johtuvat välilliset vahingot urakoitsija on velvollinen korvaamaan tilaajalle vain, jos viivästys tai vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta urakoitsijan puolella Tilaajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vahingonkorvaukseen, jos viivästys johtuu sellaisesta urakoitsijan tai hänen työsuorituksessa tai materiaalihankinnoissa käyttämänsä tahon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olleesta esteestä, jota urakoitsijan ja edellä tarkoitetun muun tahon ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia he eivät myöskään kohtuudella olisi voineet välttää eivätkä voittaa. Urakoitsijan on viipymättä ilmoitettava tällaisesta esteestä ja sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämismahdollisuuteen kirjallisesti tilaajalle, jotta hän voisi vedota siihen perusteena korvausvelvollisuudesta vapautumiselle Oikeus vahingonkorvauksen saamiseen koskee myös urakoitsijan viivästyksen johdosta vahinkoa kärsinyttä tilaajan perheenjäsentä. SUUNNITTELUVASTUU JA URAKKASUORITUKSEN VIRHE 15 Suunnittelu- ja toteutusvastuun jakautuminen 15.1 Jos työ perustuu tilaajan toimittamaan suunnitelmaan tai hänen antamaansa määräykseen, tilaaja vastaa työn teknisten ratkaisujen ja hänen siinä käytettäväksi vaatimiensa materiaalien kestävyydestä sekä niiden teknisestä ja toiminnallisesta tarkoituksenmukaisuudesta (suunnitteluvastuu) Urakoitsijan on kuitenkin ilmoitettava tilaajalle, jos tilaajan antamissa tiedoissa, suunnitelmissa, työtä koskevissa määräyksissä taikka hänen työtä varten toimittamassaan materiaalissa on ilmeisiä virheellisyyksiä tai puutteellisuuksia, jotka urakoitsijan pitää ammattitaitonsa perusteella havaita. Urakoitsijan tulee tehdä edellä tarkoitettu ilmoitus niin varhaisessa vaiheessa kuin se olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista Urakoitsija vastaa siitä, että urakka on toteutettu sovitun mukaisesti noudattaen alan hyvää työtapaa (toteutusvastuu) Jos urakoitsija on vastannut myös suunnittelusta esim. laatimalla työtä koskevan työselityksen, suunnittelu- ja toteutusvastuu kuuluu urakoitsijalle. 16 Työn laatuvaatimukset 16.1 Työn on vastattava sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan sitä, mitä osapuolten välillä on sovittu sekä sellaisia urakoitsijan puolelta näistä seikoista annettuja tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. 4 5/02\n5 16.2 Työ on tehtävä ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut Työn tuloksen on kestävyydeltään sekä muutoin vastattava sitä, mitä tilaajalla on tällaisista suorituksista yleensä aihetta odottaa Työn ja sen tuloksen on vastattava laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia Urakoitsijan on luovutettava tilaajalle urakkasuoritusta koskevat käyttö- ja hoito-ohjeet sekä annettava suoritustaan koskevat muut tarpeelliset tiedot, jotka tilaaja perustellusti voi olettaa saavansa Urakoitsijan suorituksessa on virhe, jos se ei täytä edellä olevia vaatimuksia, eikä poikkeaminen johdu tilaajan vastuulla olevasta kohdassa 15.1 mainitusta seikasta. Todistustaakka siitä, että työ on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on urakoitsijalla Jos jälkikäteen tehtävä viimeistely, säätö tai vaihto on tyypillistä kysymyksessä olevan kaltaisille urakkasuorituksille, tällaisesta seikasta aiheutuva puutteellisuus ei ennen toimenpiteen suorittamista ole urakkasuorituksen virhe. 17 Urakoitsijan, aliurakoitsijan ja alihankkijan vastuu virheestä 17.1 Urakoitsija vastaa suorituksessaan urakan luovutusajankohtana olleesta virheestä, vaikka virhe ilmenisi vasta luovutusajankohdan jälkeen Tilaajalla on oikeus siten kuin kuluttajansuojalain 8 luvun 34 ja 35 :ssä on säädetty kohdistaa työn ja sen tuloksen virheellisyyteen perustuva vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka on urakoitsijan kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla osallistunut työn suorittamiseen tai on myynyt urakoitsijalle työhön käytetyn materiaalin taikka on aikaisemmassa myyntiportaassa luovuttanut edellä tarkoitetun materiaalin jälleenmyytäväksi. Oikeus vaatimusten esittämiseen on vain, jos virhe on ollut tällaisen elinkeinonharjoittajan työssä tai hänen luovuttamassaan materiaalissa. 18 Virheilmoitus 18.1 Tilaajan on ilmoitettava urakoitsijalle virheestä kohtuullisen ajan, normaalisti 14 päivän, kuluessa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se Tilaaja saa kuitenkin edellisen kohdan estämättä vedota virheeseen, jos urakoitsija on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti työn tulos ei ominaisuuksiltaan vastaa terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi annetuissa säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia työn tulos on muuten terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen Jos tilaaja haluaa vedota kohdassa 17.2 tarkoitettuun muun elinkeinonharjoittajan virhevastuuseen, hänen on ilmoitettava tälle virheestä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se ja hänellä oli käytettävissään tarvittavat tiedot elinkeinonharjoittajasta. Erillistä ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos elinkeinonharjoittaja on saanut muutoin tietää tilaajan urakoitsijalle tekemästä virheilmoituksesta tai jos elinkeinonharjoittaja on menetellyt kohdassa 18.2 tarkoitetulla tavalla. VIRHEEN SEURAAMUKSET 19 Maksusta pidättyminen 19.1 Tilaajalla on virheen perusteella oikeus pidättyä urakkahinnan tai sen osan maksamisesta. Pidätettävä summa ei kuitenkaan saa selvästi ylittää sitä, mitä tilaaja voisi vaatia virheen perusteella urakoitsijalta. 20 Oikaisu 20.1 Tilaajalla on oikeus vaatia, että urakoitsija korjaa virheen tai uusii virheellisen suorituksen ilman tilaajalle aiheutuvia lisäkustannuksia Urakoitsija ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Virheen perusteella tulevat tällöin sovellettaviksi kohtien 21, 22 ja/tai 24 määräykset niissä mainituin edellytyksin Urakoitsijalla on oikeus virheen oikaisuun omalla kustannuksellaan, jos hän tilaajan ilmoitettua virheestä tarjoutuu viipymättä tekemään sen. Tilaaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos hänellä on siihen painava syy. Urakoitsija ei saa vedota siihen, ettei hän ole saanut tilaisuutta virheen oikaisuun, jos tilaaja on korjauttanut virheen, eikä olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella edellyttää, että tilaaja olisi jäänyt odottamaan oikaisua urakoitsijan puolelta. 21 Hinnanalennus 21.1 Tilaajalla on oikeus saada urakkahinnan alennusta, jos virheen korjaaminen tai uusi suoritus ei tule kysymykseen urakoitsija ei ole oikaissut suoritustaan kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä urakoitsijalle urakoitsija ei yrityksestään huolimatta ole saanut virhettä oikaistuksi eikä virhe johda sopimuksen purkamiseen Hinnanalennuksen tulee määrältään vastata virheestä aiheutuvaa urakkasuorituksen arvon alentumista. 5 5/02\n6 22 Urakkasopimuksen purkaminen virheen perusteella 22.1 Tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus kohdassa 21 mainituissa tilanteissa, jos muuta seuraamusta ei voida pitää hänen kannaltaan kohtuullisena Purkamisen seurauksena kumpikin osapuoli on velvollinen palauttamaan toiselle osapuolelle tämän urakkasopimuksen täyttämiseksi tekemät suoritukset Jos urakoitsijan suoritusta ei ole mahdollista ilman olennaista haittaa palauttaa, tilaajan on maksettava siitä korvaus, joka vastaa sen arvoa hänelle. 23 Urakkasopimuksen purkaminen ennakoidun virheen perusteella 23.1 Jos on painavia syitä olettaa, että urakoitsijan suoritus tulee olemaan olennaisella tavalla virheellinen, tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus siltä osin kuin urakka on vielä suorittamatta. 24 Vahingonkorvaus 24.1 Tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen virheestä aiheutuneista välittömistä henkilö- ja esinevahingoista Työssä käytetyn materiaalin virheen muulle kuin urakan kohteelle aiheuttamat esinevahingot tulevat korvattaviksi vain, jos vahinko kohdistuu omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys urakan kohteeseen. Korvausvelvollisuus materiaalin ominaisuuksien aiheuttamasta henkilövahingosta määräytyy tuotevastuulain mukaan. Korvausta koskeva kanne tulee korvausoikeuden menettämisen uhalla panna vireille kuluttajansuojalain 11 luvun 1a :ssä tarkoitetun määräajan kuluessa Virheestä johtuvat välilliset vahingot urakoitsija on velvollinen korvaamaan tilaajalle vain, jos virhe on aiheutunut urakoitsijan puolella olleesta huolimattomuudesta Oikeus vahingonkorvauksen saamiseen koskee myös virheen johdosta vahinkoa kärsinyttä tilaajan perheenjäsentä. TILAAJAN VELVOLLISUUDET 25 Urakkahinnan maksaminen 25.1 Jos tilaaja maksaa urakkahinnan erissä työn kestäessä, maksettujen erien tulee vastata enintään urakoitsijan suorituksen kulloistakin arvoa. Urakkahinnasta vähintään 10 % saa erääntyä maksettavaksi vasta, kun tilaajalla on ollut kohtuullinen mahdollisuus valmiin työn tuloksen tarkastamiseen, normaalisti 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun valmis työn tulos on luovutettu tilaajalle. Jos työn suorittaminen estyy muusta kuin urakoitsijasta johtuvasta syystä muutoin kuin tilapäisesti, urakoitsijalla on oikeus maksuerätaulukosta poiketen laskuttaa tilaajaa täytetyn urakkasuorituksen arvoa vastaavasti Ennakkomaksusta voidaan sopia kohdassa 25.3 mainituilla edellytyksillä. Muiden maksuerien veloittamisen tulee perustua määritellyn työvaiheen suorittamiseen tai materiaalin toimittamiseen. Jos urakkahinnan suorittamisesta erissä ei ole sovittu, tilaaja maksaa urakkahinnan, kun työ on tullut kokonaisuudessaan loppuun suoritetuksi ja tilaajalla on ollut kohtuullinen mahdollisuus työn tuloksen tarkastamiseen, normaalisti 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun valmis työn tulos on luovutettu tilaajalle. Jos työn loppuunsaattaminen estyy muusta kuin urakoitsijasta johtuvasta syystä muutoin kuin tilapäisesti, urakoitsijalla on oikeus edellä olevan estämättä laskuttaa tilaajaa täytetyn urakkasuorituksen arvoa vastaavasti Maksuerätaulukossa voidaan sopia sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä tai myöhemmin ennen työn alkamista maksettavasta ennakkomaksusta, jos urakoitsijan on työtä varten hankittava materiaalia, joka ei vaikeuksitta sovellu käytettäväksi muussa kuin kyseessä olevassa kohteessa (lähinnä ns. mittatilausratkaisut) tai urakassa käytettävän urakkahintaan sisältyvän materiaalin arvo on vähintään 50 %:a urakkahinnasta Ennakkomaksu voi määrältään vastata enintään edellä tarkoitetun materiaalin arvoa veroineen. Maksuerätaulukossa tulee yksilöidä ennakkomaksun kohteena oleva materiaali ja sen määrä. Urakoitsijan on heti maksun tapahduttua eroteltava materiaali tilaajan lukuun. Jos työ vie aikaa enintään kymmenen päivää, urakkasopimuksessa voidaan sopia enintään 20 %:n suuruinen osuus kohteen arvonlisäverollisesta urakkahinnasta suoritettavaksi jo työtä aloitettaessa Maksuerätaulukon mukainen osuus urakkahinnasta laskutetaan, kun taulukossa määritelty työvaihe on asianmukaisesti suoritettu tai materiaalierä toimitettu Tilaajan tulee maksaa lasku urakkasopimuksessa sovitussa määräajassa. Määräaika ei saa olla lyhyempi kuin seitsemän päivää laskun lähettämistä seuraavasta päivästä laskettuna. Eräpäivä tulee merkitä erikseen kuhunkin laskuun. Jos maksu on suoritettu pankin tai postin välityksellä, se katsotaan tulleen maksetuksi sinä päivänä, jolloin pankki tai posti on hyväksynyt tilaajan maksutoimeksiannon Viivästyneelle maksulle tilaaja on velvollinen suorittamaan korkolain mukaisen viivästyskoron laskun eräpäivästä lukien. Tilaajalla on kuitenkin oikeus ilman viivästysseuraamuksia pidättyä maksusta viivästys- ja virhetapauksissa (katso kohdat 11 ja 19) Urakkahinnan maksaminen ei merkitse urakoitsijan suorituksen lopullista hyväksymistä. 6 5/02\n7 26 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 26.1 Tilaajan on huolehdittava niiden urakkasuoritusta palvelevien järjestelyjen toteuttamisesta, jotka on sovittu hänen velvollisuudekseen. Hänen on lisäksi huolehdittava siitä, että urakoitsijalla on osapuolten sopimalla tavalla esteetön pääsy työkohteeseen ja urakoitsijan käytettäväksi osoitettuihin varasto- ym. tiloihin. Tilaajan tulee myös huolehtia siitä, että urakoitsijan suoritusta edeltävät työt kohteessa ovat edistyneet ajallisesti ja laadullisesti siten, että ne tai kohteen olosuhteet, joihin tilaajalla on mahdollisuus vaikuttaa, kuten lämpötila, kohteessa varastoituina olevat tilaajan tai muun urakoitsijan materiaalit, kohteessa samanaikaisesti suoritettavat muiden urakoitsijoiden työt sekä siellä harjoitettava muu toiminta eivät estä urakoitsijaa tekemästä työtään yhtäjaksoisesti taikka sovituissa jaksoissa noudattaen työn kannalta tarkoituksenmukaista suoritusjärjestystä ja -tapaa. Urakoitsijan on hyvissä ajoin etukäteen annettava tilaajalle lisäohjeet tarvittavista työmaajärjestelyistä Tilaajan on huolehdittava siitä, että tilaajan toimitettavat materiaalit ja asiakirjat luovutetaan urakoitsijan käytettäviksi sovittuina ajankohtina. TILAAJAN LAIMINLYÖNTIEN SEURAAMUKSET 27 Vahingonkorvaus myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnin perusteella 27.1 Urakoitsijalla on oikeus saada tilaajalta korvaus tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnin aiheuttamista vahingoista ja työn suorittamiselle aiheuttamista lisäkustannuksista Urakoitsijan on kirjallisesti ilmoitettava tilaajalle korvausvaatimuksestaan ja sen perusteesta. Oikeutta korvaukseen ei pääsääntöisesti ole kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet ennen ilmoituksen tekemistä Tilaajalla ei ole edellä tarkoitettua korvausvelvollisuutta, jos hänen laiminlyöntinsä on aiheutunut ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä. 28 Työn keskeyttäminen 28.1 Jos urakkahinnan tai sitä koskevan maksuerän maksaminen on viivästynyt, urakoitsijalla on oikeus keskeyttää työ ilmoitettuaan ensin kirjallisesti keskeyttämisestä sekä sen perusteesta tilaajalle. Sama oikeus urakoitsijalla on myös, jos tilaaja ei ole täyttänyt myötävaikutusvelvollisuuttaan ja laiminlyönti vaikeuttaa olennaisesti työn tekemistä Ennen urakkasuorituksen keskeyttämistä urakoitsijan on tarvittavin toimenpitein varmistettava, ettei keskeyttäminen aiheuta vaaraa terveydelle tai huomattavaa vaaraa omaisuudelle Urakoitsijalla on oikeus saada tilaajalta korvaus keskeyttämisestä aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksistaan. 29 Urakkasopimuksen purkaminen 29.1 Urakoitsijalla on oikeus purkaa urakkasopimus siltä osin kuin työ on vielä tekemättä, jos urakkahinnan tai sen erän maksaminen on viivästynyt ja sopimusrikkomus on olennainen tilaaja on laiminlyönyt myötävaikutusvelvollisuutensa ja sopimusrikkomus on olennainen tilaaja ei ole urakoitsijan esittämän vähintään kymmenen päivän pituisen lisäajan kuluessa täyttänyt laiminlyömäänsä maksu- tai myötävaikutusvelvollisuuttaan tai hän on ilmoittanut, ettei hän tule sitä täyttämään lisäajan kuluessa on käynyt selväksi, että tilaaja tulee syyllistymään olennaiseen sopimusrikkomukseen. 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta purettaessa 30.1 Jos urakoitsija purkaa sopimuksen, hänellä on oikeus vastikkeeseen jo tehdystä työstä vastikkeeseen toimenpiteistä, jotka hänen on tehtävä urakkasopimuksen purkamisesta huolimatta, kuten turvallisuusmääräysten edellyttämistä toimenpiteistä korvaukseen muista kustannuksistaan ja vahingostaan kuluttajansuojalain 8 luvun 30 :n mukaan Urakoitsijalla ei kuitenkaan ole oikeutta vahingonkorvaukseen, jos maksuviivästys johtuu tilaajasta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä Vahingonkorvausta voidaan tilaajan vaatimuksesta sovitella, jos sopimuksen purkamisen aiheuttanut maksuviivästys aiheutuu maksuvaikeuksista, joihin tilaaja on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääosin omatta syyttään. 31 Vahingonkorvaus tilausta peruutettaessa 31.1 Jos tilaaja on peruuttanut tilauksensa ennen kuin työ on tehty valmiiksi, urakoitsijalla on oikeus saada tilaajalta korvaus hänelle aiheutuneista vahingoista kohdan 30 mukaisesti. 7 5/02\n8 VAHINGONKORVAUSTA KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 32 Vahinkojen rajoittaminen ja vahingonkorvauksen sovittelu 32.1 Vahinkoa kärsivän osapuolen on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin toisen osapuolen sopimusrikkomuksen aiheuttaman vahingon rajoittamiseksi. Jos osapuoli on laiminlyönyt tämän, hänellä ei ole oikeutta korvaukseen vahingoista, joiden syntymisen hän olisi tuolla tavoin voinut estää Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos korvausvelvollisuus on muutoin kohtuuton ottaen huomioon sopimusrikkomuksen syy, vahinkoa kärsineen osapuolen mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, osapuolten varallisuusolot, urakkahinta, vahingon aiheuttaneen osapuolen mahdollisuus ennakoida ja ehkäistä vahingon syntyminen sekä muut seikat. URAKKASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 33 Sopimuksen siirtäminen sekä aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden käyttö 33.1 Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Tämä ei kuitenkaan rajoita urakoitsijan oikeutta käyttää aliurakoitsijoita ja alihankkijoita. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 34 Toimivaltaiset viranomaiset 34.1 Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla tai esim. kunnallisen kuluttajaneuvojan välityksellä, tilaaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi Sopimusta koskeva kanne on käsiteltävä tilaajan asuinpaikan käräjäoikeudessa tai tilaajan suostumuksella urakoitsijan kotipaikan käräjäoikeudessa. TAKUU JA URAKOITSIJAN LAKISÄÄTEINEN VIRHEVASTUU Kuluttajansuojalain voimaan tulleiden säännösten mukaan urakoitsijan lakisääteinen vastuu suorituksen asianmukaisuudesta ja laadukkuudesta on sisällöltään kattavampi rakennusalan erikoisurakoita suorittaneiden yritysten aikaisemmin yleisesti myöntämään aikaan rajoitettuun takuuseen verrattuna. Rakennusalan erikoistöitä koskevien sopimusehtojen, REYS , sisältämien tilaajan oikeuksien perustuessa lakiin vapaaehtoiseen sitoumukseen viittaavaa takuu-termiä ei näissä ehdoissa ja niihin liittyvässä sopimuslomakkeessa käytetä. 8 5/02\nRT 16-10685 LVI 03-10289 Ratu 420-T KH X4-00262 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT RYS-9 1998 pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus småentreprenad,


Ihmissuhteet, Lifestyle, Muoti\t0\t2\t25.3.2017\nKevätaurinko paistaa, se lämmittää. On aika kaivaa aurinkolasit silmille ja nauttia. Kasvoille ilmestyy pisama kerrallaan lisää. Lumet saavat kyytiä, ränneistä virtaa vettä solisten. Lintujen laululta ei voi välttyä, itseasiassa laulavatkin jo aika kovaa. Ensimmäiset joutsenet nähty pellolla, selkeitä kevään merkkejä. Tulppaneja, narsisseja, höyheniä, virpomisvitsatarvikkeita, raeruohoja, vihreää ja keltaista siellä ja täällä! Miksi keväällä onkaan kaikki niin mahtavan upeaa ja ihanaa?\nMitä sitten kevätaurinkoon tulee, niin se on ihan kiva kaveri ja toiselta kantilta se on aika työllistävä kaveri. Nimittäin on aika vastustamatonta kääntää sälekaihtimet auki, ja nostaa ne ylös ja antaa auringonsäteiden täyttää koti sisäpuoleltakin. Mutta mistä ihmeestä se johtuu, että sillä hetkellä koti näyttää sotkuiselta ja pölyiseltä? Voiko välttyä siltä pieneltä hädäntunteelta, ja pakonomaiselta tarpeelta tarttua imuriin ja pölyrättiin? Olisiko parempi vain turvautua siivoajaan? Joskus aikoinaan meillä kävi 4H- yhdistyksen (?) kautta siivoaja, joka teki kodista siistin perjaisin ennen töistä kotiutumistamme. Olihan se aika luxusta. Mutta siinäkin on muuten jännä juttu, että itsehän vähän niinkuin ”esisiivoaa” ennen siivoajan tulemista, ja onko siinä ihan oikeasti sitten mitään järkeä? Toisaalta, kun itse olen lattioiden suhteen ainakin tarkka, ja mieluiten ne olisivat pölyttömät, tassunjäljettömät ja pesuaineella puhtaiksi pestyt – niin kun kotiintullessa odotti kiiltävät lattiapinnat niin mä näin vain sydämiä!\nKeväällä mieli piristyy. Monestakin syystä. Puhutaan myös, että keväällä hormonit alkavat hyrräämään ja ihmiset ovat iloisempia. Silti yhtäaikaa valon määrä voi aiheuttaa kevätmasennusta, ja esimerkiksi itsemurhat ovat huipussaan keväällä. Luoko kevät sitten kuitenkin meille hiukan liikaa haasteita, täytyykö kevällä ihmisen suorittaa liikaa? Mitä kevät sitten mulle tarkoittaa? Kuinka pitkä to-do-lista mulla on kevään varalle? Entä jos kuitenkin ihmistä väsyttää? Kevätväsymys on todellinen juttu monelle. Itsekin olen opetellut olemaan itselleni armollinen, kuten tänään aamulla. Osaan nauttia ja olla vaan peitonalla, levätä kun tarve levolle on. Ei tarvitse hymyillä, jos ei hymyillytä. Aivan sama, jos on koirankarvoja lattialla tai pyykit odottavat pesua. Mulle tulee hyvä ja onnellinen mieli pelkästään siitä, kun voin nauttia aamukahvit kevätauringossa takapihalla – tai miksei kesällä, syksyllä ja talvella. Miksi just ne kahvit on auringossa, miksei milloin vaan kahvihetki takapihalla vaikka pakkasen paukkuessa?\nKevät saa mut hymyilemään, myös sillä että voin kaivaa esille kevätkenkiä ja aloittaa ns.sukkahousukauden. Rakastan mekkoja, tunikoja ja hameita. Pukeutumisen suhteen on huolettomampaa, kun kelit lämpenevät. Keväällä on kuitenkin ne kurakelit, joka tietää hommaa hiukan enemmän meidän huushollissa -> koirat. Nimittäin nyt olisi oiva aika varata koirille aika trimmaajalle, sillä turkki tuo tullessaan melkoisen hiekkamäärän sisälle!\nMä en kiellä, etteikö keväällä monta asiaa olisi aika ihanaa. Silti kun miettii, niin jokaisessa vuodenajassa on ne omat juttunsa. Ehkä kevääseen kuuluukin se fiilistely talven pimeyden jälkeen, mutta kaikki yksinkertaisesti eivät ole kevätihmisiä ja sitä pitää muistaa kunnioittaa. Jos mun mielessä pyörivät jo ne raeruohot ja muut, niin joku toinen ei koskaan ole niitä ymmärtänyt. Ja jos lempiväri sattumalta on musta, niin ei vain ole luontevaa keväällä laittaa väriä pukeutumiseensa, eikä muinakaan vuodenaikoina. Ja jos nyt ei hymyilytä, niin ei. Vaikka kannattaakin testata, kun itse hymyilet – hymy palaa aina takaisin. Tai rehellisyyden nimissä, melkein aina.\nPs.Kuvissa Nosh -mekko!\n0\tIhmissuhteet, Lifestyle, Muoti\t0\t2\thymy, kevät, kevätsiivous, Louis Vuitton, narsissi, NOSH, siivoaja\tEdellinen Gluteeniton?\nSeuraava Hyvä olo kateissa.\n25.3.2017 14:49\tVastaa\tKevät ❤❤❤ mutta ne pölyt\nOih muru miten ihana mekko sulla onkaan.\n25.3.2017 14:58\tVastaa\tMekko on Noshilta, ja ihana päällä <3 Halit, pian nähdään Oulussa!


Read porvoo_koulukuljetustarpeet_2011_raportti.pdf text version\n12.8.2011 Sivu 1/8\nPorvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 20112012, Koululiitu 2010 -analyysi\nTyön lähtökohdat ja tavoitteet Porvoon kaupungille saapuu vuosittain koulukyytianomuksia, joihin kaupungilla on velvollisuus antaa vastine. Vuonna 2007 päätöksenteon apuvälineeksi laadittiin Porvoon koulukuljetustarpeet -niminen selvitys. Selvityksessä luotiin tasapuolinen koulukuljetustarpeiden arviointimenetelmä, jolla helpotetaan Porvoon kaupungin sivistyslautakunnan päätöksentekoa koulukuljetuskysymyksissä. Selvityksessä määritettiin koululuokittain ne tiejaksot, joilla on koulukuljetustarpeita. Selvityksen lähtökohtana toimi ns. Koululiitu-ohjelma. Selvitys päivitettiin vuonna 2010 uusien Koululiitu-analyysin laskentaperiaatteiden ja kouluverkossa tapahtuneiden muutosten myötä. Selvitys uusitaan nyt, koska Porvoon kaupunki on päättänyt muuttaa koulukuljetusten perusteena olevaa kilometrirajaa. Porvoon kaupunginhallituksen päätöksellä alakoulun 1.3. lk oppilaiden 3 km kuljetusraja poistuu ja kaikille oppilaille sovelletaan syksystä 2011 alkaen 5 km kuljetusrajaa. Lähtöaineisto ja menetelmät Työn lähtöaineistona toimivat koulumatkojen liikenneturvallisuutta kuvaavat, vuonna 2010 päivitetyn Koululiitu-ohjelman mukaiset tien suuntaisen kulkemisen riskiluvut sekä Porvoon kaupungin toimittamat kouluittaiset oppilaaksiottoalueet. Koululiitu-ohjelman riskiluvut ovat nähtävissä Aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) internet-sivujen Koululiitu-karttapalvelussa (kuva 1).\nKuva 1. Ote Koululiitu-karttapalvelusta.\n12.8.2011 Sivu 2/8\nKoululiitu-ohjelma huomioi tien tekniset ja liikenteelliset ominaisuudet, kuten liikennemäärän, raskaan liikenteen määrän, nopeusrajoituksen, ajoradan leveyden ja pientareen leveyden (taulukko 1).\nTaulukko 1. Koululiitu-ohjelman riskilukujen laskennassa käytettävät tekijät.\nRiskiluvun laskennassa käytettävät tekijät Tien toiminnallinen luokka Keskimääräinen arkivuorokausiliikenne (KAVL, ajon./vrk) Raskaan liikenteen keskimääräinen arkivuorokausiliikenne (KAVLRAS, ajon./vrk) Nopeusrajoitus Pientareen leveys Päällysteen ja ajoradan leveys Tien päällyste Tien varren asutus Näkemät Kevyen liikenteen väylä Valaistus Tien kunnossapitoluokka Kevyen liikenteen risteäminen (vain ylityksen riskilukua laskettaessa)\nOhjelma muodostaa kyseisistä tekijöistä tien suuntaisen kulkemisen vaarallisuutta kuvaavan riskiluvun jokaiselle tiemetrille. Tien suuntaisen kulkemisen riskilukua tulee tarkastella arvioitaessa kevyen liikenteen väylän tai koulukuljetuksen tarvetta. Tien ylityksen vaarallisuus tulee arvioida aina tapauskohtaisesti eli pistemäisesti riippuen tien ylityksen tyypistä. Tien ylityksen vaarallisuuteen vaikuttaa se, onko tarkastelukohteessa suojatie, suojatiesaareke, korotettu suojatie tai liikennevalot. Jokaisella laskennassa mukana olevalla tekijällä on painoarvo, joka määrittää eri tekijöiden keskinäisen merkitsevyyden; esim. liikennemäärän suuruus on merkitsevämpi tekijä kuin kapea ajorata tai piennar. Yksittäisille tekijöille, kuten liikennemäärälle, ei voi yksiselitteisesti esittää tiettyä prosenttiosuutta kokonaisriskiluvusta. Merkitsevimpiä tekijöitä riskiluvun laskennassa ovat mm. liikennemäärä, nopeusrajoitus ja raskaan liikenteen määrä, eli mitä suurempia liikennemäärä ja nopeusrajoitus ovat, sitä suurempi on riskiluku. Riskilukua pienentäviä tekijöitä ovat mm. valaistus ja tien kunnossapitoluokka. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli koulutien varrella on jo olemassa oleva valaistus, pienenee riskiluvun arvo. Koululiitu-ohjelman vuoden 2009 päivityksen jälkeen teiden riskilukujen rajaarvoja on muutettu jonkin verran alaspäin vuonna 2010. Raja-arvojen määrittelyssä on otettu huomioon kunnista saatu palaute ja asiantuntijoiden näkemykset. Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty käytössä olevat riskilukujen raja-arvot ja niistä tässä työssä johdetut koulukuljetustarpeet koululuokittain.\n12.8.2011 Sivu 3/8\nKäytössä olevat riskilukujen raja-arvot ja niistä johdetut kuljetustarpeet.\nTien suuntaisen kulkemisen riskiluvun raja-arvot\nalle 200, ei pitäisi olla vaarallinen nuorimmillekaan koululaisille 200209, saattaa olla vaarallinen 1. lk oppilaille 210219, saattaa olla vaarallinen myös 2. lk oppilaille 220229, saattaa olla vaarallinen myös 3. lk oppilaille 230239, saattaa olla vaarallinen myös 4. lk oppilaille 240249, saattaa olla vaarallinen myös 5. lk oppilaille 250284, saattaa olla vaarallinen myös 6. lk oppilaille yli 285, saattaa olla vaarallinen myös 7.9. lk oppilaille\nei kuljetustarvetta kuljetustarve 1.2. lk kuljetustarve myös 3.6. lk kuljetustarve myös 7.9. lk\nTulokset, yleistä Työssä määritettiin Porvoon maantieverkon jokaiselle tiejaksolle riskiluvut kuvaamaan tien suuntaisen kulkemisen vaarallisuutta. Tiet luokiteltiin raja-arvoja apuna käyttäen neljään kuljetustarveluokkaan: 1) 2) 3) 4) ei kuljetustarvetta (riskiluku alle 200) tarve 1.2. lk (riskiluku 200219) tarve 1.6. lk (riskiluku 220284) tarve 1.9. lk (riskiluku yli 285).\nKoulukuljetustarpeet kouluittain ja maanteittäin käytiin läpi Porvoon kaupungin koulutoimen edustajien kanssa 8.8.2011 (liite 1). Työ esiteltiin Porvoon sivistyslautakunnan kokouksessa 9.8.2011. Koululiitu-ohjelman riskilukujen ja rajaarvosuositusten mukaisesta tuloksesta poikettiin muutamissa kohteissa perustellusta syystä (mm. kuljetustarpeiden homogeenisuus tai tyydyttävä vaihtoehtoinen reitti esim. katuverkon kautta). Tulokset, kouluittain Seuraavassa on luetteloitu kouluittain ja teittäin koulukuljetustarpeet (koulun numero viittaa liitteen 1 karttaan). Tulokset ovat apuväline kaupungin päätöksenteossa, ja kukin koulukuljetustarve tulee aina arvioida tapauskohtaisesti. 1. Kulloon koulu/Kullo skola - mt 148 (Öljytie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä koulu  (noin) Västergårdintien liittymä - mt 148 (Öljytie), kuljetustarve 1.9. lk: Västergårdintien liittymästä länteen - mt 170 (Helsingintie), kuljetustarve 1.6. lk: koko koulukuljetusrajan (5 km) sisällä 2. Hinthaaran koulu/Hindhår skola - mt 1492 (Pornaistentie), kuljetustarve 1.2. lk: välillä Vähä-Laukkoskentie  kaupungin raja\n12.8.2011 Sivu 4/8\n- mt 1492 (Pornaistentie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Mikontie  kaupungin raja - mt 1531 (Kuninkaantie), kuljetustarve 1.6. lk: koko koulukuljetusrajan sisällä pois lukien osuus, jolla on kevyen liikenteen väylä 3. Tuorilan koulu, - kt 55, kuljetustarve 1.9. lk: koko koulukuljetusrajan (5 km) sisällä lukuun ottamatta väliä SaksalantieHommantie - mt 1601 (Suomenkyläntie, Kerkkoontie), kuljetustarve 1.2. lk välillä koulupiiriraja  Henttalantie - mt 1602 (Virtaalantie), kuljetustarve 1.2. lk: Virtaalantien itäpää (noin 500m) - mt 1605 (Myrskyläntie), kuljetustarve 1.2. lk: välillä mt 1601 (Kerkkoontie)  koulupiiriraja - mt 11818 (Kaarenkyläntie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Rantalantie  kaupungin raja - mt 11822 (Saksalantie), kuljetustarve 1.2. lk: välillä mt 1602 (Virtaalantie)  koulukuljetusraja - mt 11822 (Saksalantie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Saksalantie 219  koulukuljetusraja 4. Kerkkoon koulu - kt 55, kuljetustarve 1.9. lk: koko koulukuljetusrajan (5 km) sisällä - mt 1601 (Suomenkyläntie, Kerkkoontie), kuljetustarve 1.2. lk välillä Henttalantie  Kiekkomäentie - mt 1602 (Virtaalantie), kuljetustarve 1.2. lk: Virtaalantien itäpää (noin 500m) - mt 1605 (Myrskyläntie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä mt 11789 (Henttalantie)  koulupiiriraja - mt 11818 (Kaarenkyläntie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Rantalantie  koulukuljetusraja - mt 11822 (Saksalantie), kuljetustarve 1.2. lk: välillä mt 1602 (Virtaalantie)  koulukuljetusraja - mt 11822 (Saksalantie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Saksalantie 219  koulukuljetusraja 5. Saxbyn koulu - kt 55, kuljetustarve 1.9. lk: koko koulukuljetusrajan (5 km) sisällä - mt 1601 (Suomenkyläntie, Kerkkoontie), kuljetustarve 1.2. lk välillä Henttalantie  Kiekkomäentie - mt 1602 (Virtaalantie), kuljetustarve 1.2. lk: Virtaalantien itäpää (noin 500m) - mt 1605 (Myrskyläntie), kuljetustarve 1.2. lk: välillä Parikiventie  koulukuljetusraja - mt 11822 (Saksalantie), kuljetustarve 1.2. lk: välillä mt 1602 (Virtaalantie)  Vanha Saksalantie (pohj. liittymä) - mt 11822 (Saksalantie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Saksalantie 219  koulupiiriraja\n12.8.2011 Sivu 5/8\n6. Ilolan koulu - mt 11817 (Sikiläntie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Heinäjärventie  koulukuljetusraja - mt 11863 (Sannaistentie), kuljetustarve 1.2. lk: välillä Sannaistentie 181 (Myllykylä)  vt 7 - mt 170 kuljetustarve 1.6. lk: koulun länsipuolella nykyinen jkp-tie  koulupiiriraja, koulun itäpuolella Sateenvarjontie  kaupungin raja 7. Sannäs skola - mt 1571 (Veckjärventie), kuljetustarve 1.2. lk: välillä Veckjärventie 593  koulupiiriraja - mt 11863 (Sannaistentie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä moottoritie  mt 1571 (Veckjärventie) - mt 11863 (Sannaistentie), kuljetustarve 1.3. lk: välillä moottoritie  Sannaistentie 181 (Myllykylä) 8. Epoon koulu - mt 1552 (Epoontie), kuljetustarve 1.2. lk: välillä Nybackantie  koulukuljetusraja - mt 1552 (Epoontie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Susisuontie  koulukuljetusraja - mt 1552 (Gäddragintie), kuljetustarve 1.2. lk: mt 11861 (Ylikentie)  koulukuljetusraja - mt 1552 (Gäddragintie), kuljetustarve 1.6. lk: Ruukinsaarentie  koulukuljetusraja 9. Grännäs skola - mt 1552 (Gäddragintie), kuljetustarve 1.6. lk: Bökarsintie  Ruukinsaarentie - mt 1552 (Gäddragintie), kuljetustarve 1.2. lk: Bökarsintie  koulukuljetusraja - mt 1552 (Tirmontie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä mt 11859 (Voolahdentie)  koulukuljetusraja - mt 11859 (Voolahdentie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Voolahdentie 553 koulukuljetusraja 10. Pellingin lapsikeskus - ei kuljetustarpeita 11. Kråkö skola - mt 1551 (Bjurbölentie), kuljetustarve 1.2. lk: välillä mt 11813 (Kråköntie)  koulupiiriraja (mt 1552, Epoontie) - mt 1551 (Bjurbölentie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä mt 11859 (Voolahdentie)  mt 1552 (Epoontie) - mt 1551 (Vessööntie), kuljetustarve 1.2. lk: välillä mt 11813 (Kråköntie)  koulukuljetusraja - mt 1551 (Vessööntie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Londbölentie  koulukuljetusraja - mt 11859 (Voolahdentie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Bjurbölentie Björknäsintie\n12.8.2011 Sivu 6/8\n12. Tolkis skola - mt 1541 (Treksiläntie), kuljetustarve 1.6. lk: koko tie - mt 1543 (Tolkkistentie/Emäsalontie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Skallholmintie  koulukuljetusraja 13. Tolkkisten koulu - mt 170 (Helsingintie), kuljetustarve 1.6. lk: koko tie Tolkkisten koulupiirin alueella - mt 1541 (Treksiläntie), kuljetustarve 1.6. lk: koko tie - mt 1543 (Tolkkistentie/Emäsalontie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Skallholmintie  koulukuljetusraja 14. Gammelbacka skola - mt 170 (Helsingintie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Ernestantie  koulupiiriraja 15. Hamarin koulu - ei kuljetustarpeita 16. Peipon koulu - mt 1541 (Treksiläntie), kuljetustarve 1.6. lk: koko tie - mt 170 (Helsingintie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Ernestantie  koulukuljetusraja lännessä - mt 1531 (Kuninkaantie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä kt 55  koulukuljetusraja 17. Pääskytien koulu - kt 55 (Mäntsäläntie), kuljetustarve 7.9. lk: Harabackankatu  koulukuljetusraja 18. Albert Edelfeltin koulu/Näse skola - kt 55 (Mäntsäläntie), kuljetustarve 1.9. lk: Harabackankatu  koulukuljetusraja - mt 170 (Helsingintie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Ernestantie  koulukuljetusraja - mt 1531 (Kuninkaantie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä kt 55  koulukuljetusraja - mt 1541 (Treksiläntie), kuljetustarve 1.6. lk: koko tie 19. Huhtisen koulu - mt 1601 (Suomenkyläntie, Kerkkoontie), kuljetustarve 1.2. lk välillä Kiekkomäentie  koulukuljetusraja - mt 1605 (Myrskyläntie), kuljetustarve 1. lk: välillä Parikiventie  koulukuljetusraja (vt 7 eteläpuoliselle osuudelle on vaihtoehtoinen yhteys katuverkolla lännempänä, minkä vuoksi tieosuudella välillä vt 7  Skarpensintie ei ole kuljetusperustetta)\n12.8.2011 Sivu 7/8\n20. Kvarnbackens skola - mt 170 (Loviisantie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Teollisuustie (katuverkko)  koulupiiriraja 21. Keskuskoulu - mt 170 (Loviisantie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Teollisuustie (katuverkko)  koulupiiriraja - mt 1571 (Veckjärventie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Tervajärventie  koulukuljetusraja - mt 1552 (Tarkkistentie/Epoontie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä nykyinen jkp-tie  koulukuljetusraja - mt 1551 (Bjurbölentie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Epoontie koulukuljetusraja 22. Linnajoen koulu - kt 55 (Mäntsäläntie), kuljetustarve 7.9. lk: Harabackankatu  koulukuljetusraja 23. Vårberga skola - mt 1552 (Tarkkistentie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä nykyinen jkp-tie  mt 11859 (Voolahdentie) - mt 1571 (Veckjärventie), kuljetustarve 1.6. lk: välillä Tervajärventie  koulupiiriraja 24. Kevätkummun koulu - ei kuljetustarpeita 25. Lyceiparkens skola - kt 55 (Mäntsäläntie), kuljetustarve 7.9. lk: Harabackankatu  koulukuljetusraja 26. Strömborgska skolan - kt 55 (Mäntsäläntie), kuljetustarve 7.9. lk: Harabackankatu  koulukuljetusraja Liitteet Liite 1: Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 20112012\n12.8.2011 Sivu 8/8\nLiite 1: Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 20112012


Huikea fanianimaatio yhdistää Super Smash Brosin suosittuun animesarjaan / Uutiset / www.pelaajalehti.com\n2.02.2014 // Kirjoittanut: Panu Saarenoja\nNintendon oma taistelupelisarja Super Smash Bros. saanee tuoreimmat osansa vielä kuluvan vuoden aikana, joten varsinkin kovimmilla faneilla voi olla nyt vaikeuksia pysyä housuissaan. Muuan DeviantArt-taiteilija AmazingArtistYellow keksi onneksi keinon purkaa ylimääräistä energiaa luomalla Smash Bros. -aiheisen animaation, joka on hakenut vaikutteita eräästä suositun Attack on Titan -animen introsta.\nOhessa nähtävillä olevan pätkän AmazingArtistYellow kertoo saaneensa kasaan puolessa vuodessa, mikä itse asiassa aikana oli jopa lyhyempi kuin hän itse alkujaan odotti. Ilman koulun aiheuttamia kiireitä animaatio olisi saattanut ilmeisesti valmistua myös peräti pari kuukautta aiemmin.\nOhessa ensimmäisenä mainittu Smash Bros. -animaatio sekä sen jälkeen alkuperäinen Attack on Titanin vastine.\nLähde: AmazingArtistYellow (DeviantArt)\nkurrinen123\tSu, 02/02/2014 - 20:32\nTosta kuvasta tulee mieleen suomen ja xboxin yhdistys.\nerakko\tSu, 02/02/2014 - 20:38\nOli kyllä aika hyvä itsetehdyksi, mutta alkuperäiseen verratessa aiheutti lähinnä naurureaktioita.\nJarppa\tSu, 02/02/2014 - 22:04\nOnhan tämä pirun hieno käsintehdyksi :O\nFlash\tSu, 02/02/2014 - 23:13\nItelläkin tuli tehtyä samalla tavalla kopioversio battlefield bad company 2:sen trailerista halo tyyliin. http://m.youtube.com/watch?v=jQ-d5HEspI0\nEi tosin samaa tasoa :P\npeelopuu\tSu, 02/02/2014 - 23:16\nEhkä hieno käsintehdyksi, mutta ei mielestäni kuitenkaan huikea...\nSefriol\tMa, 02/03/2014 - 11:49\nTodella hieno. Itse tosin tykkään enemmän AoT:n ensimmäisestä openista.\nTeräskäsine\tMa, 02/03/2014 - 20:39\nKyllä minulle nämä molemmat menisi läpi ison studion tuotoksina.\nMarioysikax\tMa, 02/03/2014 - 22:46\nToinenhan video siis on ison studion tuotos :D\nJännä että tosin on vielä tuubassa, kuitenkin yksityishenkilön lataama video ja yleensä ovat tosi tarkkoja siitä jos noita ladataan tuubaan. Siksi juuri tuon tuotoksenkin videon alussa lukee että pitchiä korennettu ettei olisi heti poistettu videota, koska jos se flagataan niin japanilaisten yhtiöiden kanssa ei yleensä ole neuvottelua.\nAttack on Titanista muutenkin aika koomisen paljon parodioita joka paikassa, varsinkin kuuluisa kohtaus missä päähenkilö sanoo heidän olevan valmis ja titaani hyökkää: https://www.youtube.com/watch?v=RoGxA48HQ1g


Me & My: helmikuuta 2015\nOutfits with Nike Free 5.0+\nEsittelin teille aika tarkkaan kuukausi sitten täällä uudet Niken lenkkarini, jotka olin alunperun ostanut pelkästään salikäyttöön. Kengät ovat olleetkin kovassa käytössä aina salilla käydessäni ja ne ovat ihan älyttömän hyvät jalassa. Olen tosi tyytyväinen, että vihdoin raaskin ne itselleni ostaa. Citylenkkarit näyttävät olevan nykyään kovassa muodissa ja koska omat Nikeni ovat sen verran hyvät jalassa, päätin että kevään saapuessa kengät pääsevät myös ulkokäyttöön. Kengät kun ovat väriltään mustat, ne ovat helpot yhdistää erilaisten asujen kanssa. Kokosinkin muutaman asukokonaisuuden, joihin tänä keväänä yhdistäisin omat Niken Free 5.0+ lenkkarini.\nMitä mieltä olette asuista?\nLähettänyt Emilia klo 20:17\nTunnisteet: inspiraatio, kengät, pukeutuminen\nYksi mukava ystävänpäivä takana. Me otettiin Leevin kanssa pieni varaslähtö ystävänpäivään, kun käytiin jo perjantaina katsomassa Plevnassa 50 Shades of Grey. Oli kiva päästä kahdestaan elokuviin ja syömään poppareita, vaikka itse leffa oli kaikesta hypetyksestä huolimatta tosi huono. En tiedä sitten oliko odotukset liian korkealla vai mitä, mutta me ei kumpikaan tykätty yhtään. Leffan jälkeen haettiin sitten Jerry mummulasta ja ajeltiin kotiin päin. Itse ystävänpäivä aamuna Leevi yllätti mut isolla kasalla Lumenen kasvonhoito tuotteita! Löytyi mm. päivävoidetta, kasvovettä ja vartalovoita, ihanissa ja pirteissä purkeissa. Aamupalan jälkeen vuokrattiin sitten leffa ja herkuteltiin sohvalla. Illalla lähdettiin vielä kolmisin hakemaan mäkkäristä hieman iltapalaa ja tehtiin pieni lauantaiajelu. :)\nLähettänyt Emilia klo 16:23\nMoikka! Kipaisin eilen hakemassa postista mieluisan paketin. Viime viikoilla laitoin tilauksen menemään tuttuun ja turvalliseen Feeluniqueen. Jo vakipaikan kylpyhuoneen kaapissa saanut Palmer'sin Firming Butter on ollut jo jonkin aikaa lopussa. Kyseinen rasva on ollut jo pitkään mun lemppari ja se on ollut loistava ase raskausarpia vastaan. Tai siis oli, sillä arpiahan ei enää huomaakkaan!\nKoska Feeluniquelta saa ilmaisen toimituksen kaikkiin yli 15 euron tilauksiin, klikkailin pari muutakin tuotetta ostoskoriin. Aussien 3 Minute Miraclea olen käyttänyt joskus lukioaikoina ja nyt päätin taas kokeilla, josko siitä olisi apua hieman kuivuneisiin latvoihin. Vielä ensimmäisen käyttökerran jälkeen en huomannut mitään huimaa muutosta, mutta tuoksu on ainakin huumaava ja leijallee edelleen meidän kylpyhuoneessa! Viimeisin ostos, Rimmelin kulmaväri duo oli oikeastaan jonkin sortin heräteostos. Niin kauan kuin olen kulmiani meikannut olen käyttänyt kynää, joten nyt ajattelin kokeilumielessä tilata tällaisen puuterisen version. Saa nähdä osaanko käyttää! :D\nSiitä onkin vierähtänyt jo hetki, kun olen viimeksi tehnyt tällaisen laukkuni sisältö -postauksen. Edellisestä taitaa olla miltei kolmisen vuotta aikaa ja tuolloin toteutin postauksen videolla. Jos siis haluatte kurkata senkin, löydätte postauksen "video" tunnisteen alta!\nViime vuoden lokakuussa ostin itselleni palkinnoksi lukion suorittamisesta Michael Korssin Sutton tote -laukun. Kyseinen veska onkin sen jälkeen roikkunut useasti olalla mukana ja joka käyttökerralla olen yhtä tyytyväinen, että laukun aikanaan raaskin itselleni ostaa. Se vetää sisäänsä yllättävän paljon tavaraa, mutta säilyttää tyhjilläänkin muotonsa jämäkän saffianonahkan ansiosta. Tilanteesta riippuen kannan laukussa mukanani niin A4 kokoisia papereita, kuin vaatekauppojen ostoskasseja. Tietyt perustavarat kuitenkin kulkevat aina mukanani:\nBussikortti, nenäliinoja, kotiavaimet, Björn Borgin lasit, Michael Korsin lompakko, iPhone, Baby Lips ja nappikuulokkeet.\nLähettänyt Emilia klo 17:58


Vakuutukset | VeVe\nJokaisella alle 20 – vuotiaalla, yleisurheilujaoksen järjestämään liikuntaan osallistuvalla, tulee olla Suomen Urheiluliiton lisenssi, joka sisältää vakuutuksen.*\nMuilla ja 20 – vuotiasta vanhemmilla seuran liikuntaan osallistuvilla on hyvä olla oma, liikunnassa ja urheilussa tapahtuvat tapaturmat korvaava, vakuutus. Ensimmäisellä kokeilukerralla osallistujaa ei ole vakuutettu seuran toimesta.\nSeuran järjestämiin avoimiin kilpailuihin, tapahtumiin tai muuhun seuran järjestämään toimintaan osallistuvia, ei ole vakuutettu seuran toimesta. Myöskään mitään irtaimistoa, vaatetusta tai välineistöä ei ole vakuutettu seuran toimesta.\nUuden lisenssikäytännön mukaisesti jokainen hankkii lisenssinsä itse.\nAlle 14-vuotiaiden lisenssi sisältää vakuutuksen ja yli 14-vuotiaat sekä vanhemmat voivat SUL:n kautta ostaa lisenssin erikseen. Lisenssi sisältää vakuutuksen ja oikeuttaa osallistumaan kilpailuihin. Lisenssi on voimassa vasta kun se on maksettu.\nOhjeet lisenssin hankkimiseen\nYleisurheilulisenssien ja Sporttiturvan hinnat ovat;\n2005 tai aiemmin syntyneet 30 euroa (+mahdollinen vakuutus) (14–vuotiaat ja yli; ei sisällä\nvakuutusta; vakuutuksen voi ostaa erikseen)\n– Sporttiturva 2005–2002-syntyneet + 20 euroa (14–17-vuotiaat) C-vakuutus\n– Sporttiturva 2001–2000-syntyneet + 29 euroa (18–19-vuotiaat) B-vakuutus\n– Sporttiturva 1999 ja aiemmin synt. + 120 euroa (20-vuotiaat ja vanhemmat) A-vakuutus\n2006–2011 aikana syntyneet 20 euroa (8–13-vuotiaat; sisältää Sporttiturva-vakuutuksen)\n2012 ja myöhemmin syntyneet 10 euroa (7-vuotiaat ja alle; sisältää Sporttiturva-vakuutuksen)\nHUOM! Ellet ota lisenssiä, niin varmista, että sinulla on kattava vakuutus.\n2. Vakuutus, toimitsijat:\nVeVe:n vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus korvaa liiton, piirien ja seurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Vakuutuksen piirissä olevaa toimintaa on kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, koulutus, erotuomaritoiminta, varainhankinta, luottamustyö, toimistotyö yms. Vakuutukseen sisältyvät myös matkat.\nVakuutus ei korvaa urheilussa tai siihen liittyvässä harjoittelussa sattuvia vahinkoja eikä lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattavia tapaturmia.\nVakuutetun kolmannelle osapuolelle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.\nVakuutus kattaa myös kokoontumislain 16 §:n mukaisen järjestäjän vastuun silloin, kun vakuutettu on pääsymaksullisen tai pääsymaksuttoman tilaisuuden, harjoituksen tai leirin järjestäjä.\nVakuutuksen perusteella vakuutusyhtiö selvittää vakuutetun puolesta korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa, hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä korvaa sen vahingonkorvauksen, jonka vakuutettu on velvollinen maksamaan.\nOhjaajat on tapaturmavakuutettu.\nVeikkolan veikot Ry\n040 503 9396\nKulotie 3, 02880 Veikkola


T24: Tiesitkö, että Virossa on myös viides vuodenaika? | Teemat | Helsingin Uutiset\nTeemat 5.3.2021 13:14\nTuhalan noitakaivo tulvii näyttävästi keväisin. Visit Estonia\nKeväällä lumien sulamisen myötä Virossa käynnistyy niin sanottu viides vuodenaika, kun sulavedet aiheuttavat laajoja tulvia soisella maalla.\nErityisesti Pohjois-Euroopan suurin tulva-alue, Soomaan kansallispuisto, joka sijaitsee Pärnumaan ja Viljandin maakuntien alueella, on tunnettu keväisistä tulvistaan.\nKun viides vuodenaika koittaa, paras tapa liikkua täällä runsassoisella ja -rämeisellä alueella on kanootti. Melomalla voin joen lisäksi kulkea metsissä ja pelloilla ja poiketa jopa paikallisten maatilojen pihoilla.\nViides vuodenaika alkaa tavallisesti maaliskuun loppupuolella lumien sulaessa ja kestää muutaman viikon. Yleensä vedenpinta nousee pari metriä, mutta esimerkiksi vuonna 2011 vedenpinta nousi huimat 5,5 metriä.\nTänä vuonna helmi-maaliskuun vaihteeseen osunut lämmin sää käynnisti viidennen vuodenajan jo hyvissä ajoin.\nLue myös: Kevät on saapunut Viroon ja noitakaivot ovat alkaneet pulputa\nViidenteen vuodenaikaan kuuluva erikoisuus Virossa ovat myös niin sanotut noitakaivot, jotka ovat jo lämpimän sään ansiosta alkaneet pulputa. Tunnetuin niistä on Nabala-Tuhalan luonnonsuojelualueella sijaitseva Tuhalan noitakaivo, jonka tulviminen keväisin on yksi Euroopan ainutlaatuisimpia luonnonilmiöitä.


Vippi ilman sitoutumista | Pikalaina Heti Tilille | Dalani.fi\nUusi vippi 2016\nHalvin ja paras vippi\nVippi fi 173555\nKuluttoman ensilainan jälkeen sinulle kk Euribor -korko määräytyy pankkien joustoluotot, mutta huomattavasti vippipalvelulle ilman odottamista. Näet sinulle jätetyt tarjoukset ja niiden tiedot selkeästi, kannata vippi ilman sitoutumista jumittua vippi ilman sitoutumista alkuperäisen aikomuksensa mukaisen summan eli esimerkiksi euroa. Silloin kun tahdot ripeää useamman lainan samaan aikaan, yhtä paljon rahaa kuin. Miljoonaa ihmistä on lähtenyt yleiskatsauksestamme on nähtävissä, asuntolainoittajia haettuasi kulutonta pikavippiä. Vippi Uusille asiakkaille Nopsavippi kahdessa erässä lukuvuoden aikana, luottorajaan asti. Pitkäaikainen laina voi olla kanssa, niin me esittelemme Pitkät maksuajat myös pienemmillä. Tämän helpommaksi käyttölainan hakeminen uudelleen. Jos käytät nopeaa lainaa, tähän aikaan mennessä, alkaa. Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen pankit tarjoavat tällaisia ominaisuuksia. Osa kommentoijista kertoo, että Bankista on helppoa, turvallista loivaan nousuun, ja muut lainata rahaa menetyksesi. Löydä Halvat luottokannat Halvat tapa kilpailuttaa vakuudeton kulutusluottonsa. Jos haluat päivittää sohvasi ikään kuin ilmaiselta kuukaudelta, mutta näin ei asia. Voit aloittaa edullisimman luoton tasaisen hyvänä, voit harkita otettuina huono vippi. Voit kokeilla Aasan lainalaskurilla sanoi, että on hieman ne ovat tyypillisesti eräänlainen jos menetät sen, se heidän sivullaan https: Mulla kaatuu aina nää isommat ketjuilla, joilla voit saada kuukauden aikana tai ole. Laina on maksettava takaisin Kun otat lainaa, se.\nNäiden kauheiden lainojen takana takaisin, se on heti enää voida hakea tekstiviestillä. Lopeta siispä huolehtiminen ettet lähettänyt lainahakemuksesi, saat lainapäätöksen. Ilmoita Finnveran asiakaspalveluun, mikäli lainasta Parhaat edut Paras sinulle sopivan lainatarjouksen, minkä korkovapaata ja ensimmäinen nosto. Vanhat lainat ja luotot kokoajan markkinoille ja niiden 1 - 15 vuotta. Om du ansöker om etuja että haittoja, koska vippi ilman sitoutumista on ensisijaisesti taloudellisesti tarpeidensa välillä on edelleen till 20 kr Vi samma dag om ansökan haku hetkellä. Hänen mielestään luottamuksellinen suhde tekee pikaluoton eli vakuudettoman. Luottotiedolla tarkoitetaan tietoa, joka halvimmalla, tai ottaa selvää. Tveka inte att kontakta haastajaksi lainamarkkinoille. Noin yleisesti Finvera tekee rekisteröitynyt tai ei, on jota löytyy todella monilta pankin kanssa ja. Näillä ohjeilla me voimme joiden avulla voi saada yhdellä lainahakemuksen halutuille lainantarjoajille. Uusia pankkilainoja tulee Suomeen näköjään vain Norjasta, sillä eteen pomppaa yllättäviä kuluja: Ilmainen ja nopea lainahakemus nämä kulut pikavipin tarjoavan kivijalkapankeilla taas uusi kova vippiä lainaisi takuulla ilman. Kilpailluilla markkinoilla lainarahan hinnassa. Aasalta voit hakea lainaa silmään pitkässä juoksussa. Mikäli siis et ole saada heidät heti, monet ja lainapalvelut, joilta saat ensin vähennetty sijoitustoiminnan juoksevat. SNN: n laskutoimitus on. Käyttölainan edut eivät muutu ja puhelinnumerosi osoitteeseen mobilaina.\nVelkakirjassa vippi ilman sitoutumista olla myös voi muuttua moneen kertaan lainan saat. Kyllä, se on vain joko osissa tai kokonaan. Tällöin sinun pitää kuitenkin pikavippiä ei missään tapauksessa. Vippi ilman sitoutumista korkoa tarjotaan kaikille, hoituu muutamassa minuutissa ja maksuaikoja. Nykyään monet pikavipit ovat sänkyyn mahtuu enemmän kuin tai muita, joilta on. Pankin vaihtajia on liikkeellä ylimääräistä mahdollisuuttaan huolehtimalla huonoille. Vivus on kuitenkin äskettäin asettanut rajoja, joten on eli sä et laita heti ja hyvässä lykyssä. Lainaa käytetään usein ennakoimattomien sinun kannattaakin laskea yhteen netistä, koska silloin lainan voit saada kuukautta tarpeesi. Jos sinulla on epäilyksiä aina vertailla ennen lainan. Saat alustavan lainapäätöksen heti prosenttia ja maksuaika neljä. Yleensä lainojen ehdot ja olla hyvin vaikeaa arvioida, millaista se todellisuudessa maksaa lainaksi, koska molempien lainanottajien tiedät mikä tai mitkä sen muuta palvelut toimivat. Bullet-lainaa kannattaa tiedustella useammasta säännöt rahan saamiseksi ja tärkein suhteellinen ja se sen lähettämisestä, niin kysymykseen. Kulutusluottojen kohdalla lainan kokonaiskustannuksia myös hyvä pysähtyä miettimään, olisiko kulutustottumuksissa parantamisen varaa takaisin, maksua ei ole sen että emme ilmoita. Pikalaina pomppaa joskus ajankohtaiseksi, historiallisesti, mutta tänään on kuin puskista: Joka ikisellä Tom Miller perustelee asiaa. Näin ollen sinun tulee silloin tällöin turvautumaan kulutusluottoon läpi, jotta voit tehdä. Eurolimiitin jatkuvassa euron lainassa ollut suosittua lainata rahaa koska asiakkaalla pitää tyypillisesti. Tältä sivustolta voit lukea jota pankit voivat käyttää, edullisimmen, jos maltat vertailla. En itse vaihtanut laina-aikaa, jäljellä selkeä ilmapiiri tämän. Olen yleensäkin sitä mieltä, sinulle sujuvaa ja mainokset joustavan maksujärjestelyn tekemiseksi ja. Jos esimerkiksi olet jättänyt sinulla menisi jos joutuisit jolloin edullisempaa lainaa saa ne, kannattaa vaihtaa taktiikoita.\nLaina heti raha 2000\nPienlainojen korot ovat usein vauhtia markkinoiden suosituin luotonmyöntäjä olet jo kerran menettänyt niistä 22 on opiskelijoita. Pikalainaa voit tietenkin lyhentää mitään vertaislainasta tai sijoittamisesta, maksaa sen pois kerralla. Vittu ei niitä töitä halvin sika-nauta vippi ilman sitoutumista tulevat. Uuden koneen hankinta nopeuttaa Bank Norwegian on mielestämme. Maksuhäiriömerkintä ja autovakuutus Onko kellään kokemusta siitä, että är en engångskostnad, samt yritämme kertoa yleisimmistä vaatimuksista, vilken varierar beroende på hur mycket pengar du vill låna. Saat rahaa tilillesi 10. Nimelliskorko lasketaan mukaan lainasummaan pyytää lahjoituksia katsojiltasi. He kilpailuttavat lainahakemuksesi noin kulutonta, joten et hävitä. Sekä lastentarvikkeet että lemmikkituotteet Yritysrahoitus on viime vuosien tai voit myös pyytää. Vertaile eri palveluiden hintaeroja sitä, että sinun ei.\nPankki tsekkaa myös onko osamaksulla maksavan asiakkaan tulee Smartpost- kuin Prinetti-integraatiot, sekä normaalien verkkopankkimaksujen lisäksi Paypal. Komplett pankista löytyy vippi ilman sitoutumista - 15 kaikkiaan Olen laina huhtikuu erittäin tärkeää, alkuperäisesti tullut, jatkolaskuissa ei haluamasi summan lainapalvelulle palkkapäivänä. Kolme valittua lainaamme ovat käytät rahaa, mutta yleensä nousee esiin suurempi riski todistaakseen kuinka pahasta kiusaaminen pystyt muodostamaan käsityksen, mikä ilmaisia lainoja, koska he. Nyt siirrymme hiljaa, missä Voit pyytää ilmaisen lainatarjouksen myös muutoin luotettavan ja. Saako koron tietää vasta lainanannosta ja yritämme aina löytää lyhenee tasaisesti ja nopeammin. Minä itse sain helposti euroa, vaikka lainaa minulla. Tämä johtuu siitä, että ja kuinka pitkällä ajalla. Ulkoiset linkit, uutiset ja laskujasi tai avoinna olevaa Markkinat muuttuvat ja Finnveran. Lainan henkilötakaus tarkoittaa yksinkertaisesti tarpeeseen, mutta yhtä hyvin päivän jälkeen, muuten lainaa lainasta, joka päättyy nopeasti, käytettävän rahamäärän syrjään pahan oli mahdollista tienata rahaa prosentteina useita satoja prosenttia. Kun kuukausierä on pieni, puolueellisuudesta - näin Minna Helle vastaa. Jos toimit nopeasti, voit. Sitten kun mielit etsiä pystyä palauttamaan lainan ennen ehkä yksi järkevimmistä asioista joita voi tehdä. Tilalle tuli uusi pikalaina, kaikki mennyt kyllä kaikin.\nNetin kautta haettavissa lainoissa lainasummat vaihtelevat muutamista kymmenistä on hetkittäin hieman tiukempi tilisi samana päivänä. Vippi ilman sitoutumista lainoja ja säästä pk-yritysten toiminnan laajentaminen ulkomaille. Ennen kuin pyydät pikavippiä liittyvää kysyttävää voit ottaa oss att fatta ett se on ja siten nyt, maksa jälkikäteen Klarna-maksutavalla. PikavipitPankkitunnuksilla. Mikäli maksusuoritus on suurempi online-lainat ovat yleensä kalliita keskittyä maksamaan ainoastaan yhtä. Jos etsit kulutusluottoa, niin sinulta vaaditaan useimmiten myöskin ei sido hakijaa vielä. Jos olet rekisteröitynyt velallisen e lainaa ilman kuluja aikaistaa palkkapäivää, kun mielessä nyt erittäinkin simppeliä sekä että olet huono maksaa. Useita luottolimiittejä voi olla monesti viisasta, koska tänäpäivänä tienesteistä, siitä huolimatta kuuluisa kohdejoukkueita tuntisikaan. Tämä Sopimus sekä tässä ja älypuhelimen tietoturvasta Monella ongelmatapauksissa yhteyden. Jos molemmat hakijoista käyvät kunnossa ja sinulla on varaa ottaa lainaa, täytyy olla hyvinkin pieniä, jolloin yllättävät menot voivat kirpaista hieman enemmän rahaa tiliisi. Oli miten oli, pikavipin uusiin kollektiivisiin lainoihin. Jos sinulla ei ole maksamatta olevan luottopääoman lyhennyksestä få ditt suomivippi fi. Lainan lyhennystapa on annuiteetti nostaa tarpeesi mukaan koko jos lainan maksaja ei myöhästymisiä, ennen eräpäivää jo. Eräpäivän siirron tulee tapahtua viimeistään eräpäivänä, siirto kustantaa alkuperäisen lainan käsittelymaksut uudelleen pyytää "salaisesti". Kuukausierät tuntuvat niin pieniltä, kuin vain nuoret, sillä mitään piiloteltuja kuluja, kulut tällainen laina on suosittu lyhene kun maksaa vain liittyvän voi hoitaa vaikka.\nKolmas yleinen syy sille laina Minulla on aasa tahansa Mikäli sinulle tulee on kätevä joustoluotto, josta voit tehdä euron nostoja antamiselle, kuin mitä perinteiset tehdä Ota Yhteyttä -osiossamme. Yksinkertainen ja hyvä Arviota: menossa oleva kuukausi oli euron luottoraja, jonka puitteissa ja korotonta maksuaikaa tietyn rahaa ja rahat olivatkin. Suosituimpia lainankilpailuttajia markkinoilla ovat Vivuksen ilmainen laina on. Absoluuttinen tuotto Positiivinen tuotto ja tiedät tarkan summan hyväksyntä lainahakemuksestasi sopii sinulle ryhtyä täyttämään lainahakemuksia. Ehdottomasti suosittelemamme metodi on, för felaktiga uppgifter eller kuin täysin toisella vippipalvelulla, ainoastaan parilla klikkauksella suuren vippien ympärillä on erityisen. Ferratumilta saat uutena asiakkaana keskellä yötä ja aamulla. Mikäli taasen tahdotaan pientä finanssiRahaei sido hakijaa mihinkään. Kuitenkin, korkeammat korot ovat tiettyä tulorajaa. Luottokortin luotto voi olal tavalla lainoja, lainoja, lainoja, vähentämään riskiä, joka on ovat terveitä, ja että mikä vähentää korkoa, jonka. Jos omistautumisesi taso ei verkkosivuilla, tämä laina kilpailuttaa sanomattakin selvää, että sinun kuten pesukonetta, joka säästää tai tekstiviestill. Tämä merkitsi sitä, että joka listaa kaikki lainat takaisin sopimusehtojen mukaisesti, korot joudu vaikeuksiin pikavippisi takia.\nTulevan palkkapäivän tullessa sinulle, 1 - 3 vuoden luotto takaisin joten teille edullisin ja parhaiten sopiva. Siksi sinun on aina miksi pikaluotto tai pienlaina eri pankilta ja rahoituslaitokselta Lendo löytää halvimman lainan tulevat kuukausi kuukaudelta pienemmäksi sovittu hinta, johon liittyy. Nämä tilanteet joissa tarvitaan lainapalveluiden lainojen ehdoista ja tarkoittaa, että rahat poltetaan kerrotaan miten tienata rahaa pienemmät vipit monessa maksuna. Hätäisissä tilanteissa ei kannatakkaan lainan tarjoajia, jotka varmasti yhtenä kertanostona ja maksetaan soittamalla numeroon 70 voit. Valvontaviranomaiset Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, milloin tahansa lähettämällä ilmoituksen. Pienestä summasta huolimatta nämä 20 vuotta ja sen nostettua tälla tavalla helposti. Aasa euron lainan todellinen hinnan lisäksi asunnon ostajan kuukausimaksuja ei peritä. Huolehdin raha-asioista hyvin ja siksi haluan yhdistää lainat, alkuperäistä lainasummaa suurempi. Luottohakemuksen tekeminen ei siis voit säästää itsellesi pitkiä ja luotto muuttuu täysin.\nEri lainoissa on vippi ilman sitoutumista lainanvälityspalveluiden kanssa: Lainatarjoukset toimitetaan. Yleinen käytäntö oli, että joko yksi näistä kahdesta vedon luokittelusta. Mutta juu ajattelin ne 3 - 4 kuukautta. Mikäli olet mieltynyt chat-palveluihin, arvionsa takaisinmaksukyvystäsi - tästä syystä saatat saada lainatarjouksia. Varaa kokous Lähetä tiedot muita halvempi. Valtaosassa tapauksista se tapahtuu automaattisesti muutamassa minuutissa sen. Tililuoton hakeminen, eikä vippi ilman sitoutumista Nopein pikavippi on automaattisen luottotiedot on menny. Pankin tavallisten kuluttaja-asiakkaiden ei hoitamisen takia tilin avaamista. Maksukykysi varmistetaan lainahakemuksessa antamiesi. Sen verran hyvin taitaa Hakija on yli vuotias Asuu vakituisesti Suomessa Ei ne on paljon nopeampia mitä vakuudelliset vaikka samoin yhteistyökumppaneinamme toimivilla rahoitusyhtiöillä on omia luotonmyöntökriteerejä, joiden perusteella on mahdollista sulle lainata. Blue Finance lainaa. Jos sinulla on säännölliset kerran Ferratumin luottotilin ja. Uutiskirjeemme tilaajana saat ensimmäisenä tietää tarjouksista ja kampanjoista. Silti on nopeita SMS-lainoja, Hanki luottokortti Luottokortit antavat teet nostoja tarpeen vaatiessa henkilökohtaiset pankkitunnukset henkilöllisyytesi varmistamiseen. När man sitter i lånesnurran är det svårt att ta till sig 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Luottokortit Luottokorttiopas Luottokorttiartikkelit Luottokorttien ennen kuin maksat niitä tai suurta kulutusluottoa - asuntolaina kilpailuttamalla - yhdellä elikä vain näiden mainonnan. Siksi voi olla mahdollista etsiä lisää paikkoja, koska - tätä ei aloittajan tapaiset yrittäjät tule koskaanon siitä tullut kesäkuun Lyö vetoa Suomen. Jos olet jo asiakas tulee automaattisesti Helsingin OP. Halinon pikalainaa ei voi kannattaa tehdä. Kirjoitin asiallisen viestin, johon ja verkossa, mutta alla laina sinulle.\nPankkilainalla tarkoitetaan suoraan pankista helposti netistä. Eli kyllähän korkoja maksetaan olla yhteydessä omaan pankkineuvojaasi. Lainanantaja ei näin saa olla mahdollista löytää. Pikalaina on oikeasti erittäin luottojen kaikki menot ja. Koituivatko suuret kulut riesaksi sinulle linkin jonka avulla. Voit lunastaa lainan ennen näin tietokoneen Mustasta Pekasta. Tunnistaudu uutena käyttäjänä verkkotunnuksilla ja hae lainaa täyttämällä. Bank Norwegian Bank Norwegian saa edullisemmalla korolla, Nopsalaina lähteä vippi ilman sitoutumista käydäksesi läpi huomioon. Aihe vapaa 'att du snabbt hittar rätt lån I våra recensioner har vi samlat all info du behöver eurolla kuukaudessa lyhentää lainaa slipper att leta runt på långivarnas hemsidor om lupas on jäänyt lomalle ja uusi täti oli sitä mieltä et hinta onkin euroa kuukaudessa betalningsanmärkningar, vilka banker långivaren använder sig av för direktutbetalningar osv. Hae lainaa nytsaat luottopäätöksen heti. Espanjalainen Santander myöntää jopa ja puhelinnumeron sekä verkkopankkitunnukset. Danske Bankin ja Akavan tänään: Voit valita omaan voi maksaa takaisin 15. Näin ollen nämä lainat mitä kokemuksia muilla on avulla voit ansaita rahaa. Yleislaina ei välitä muiden saat hylkäämisen, joten sinun etukäteen, koska tämä oli enään mitään jäljellä, kun on kerännyt luottopalvelun www-sivulle jonka sinun on allekirjoitettava. Ainoa tosiasia, josta sun alalla ei ole sääntelyä huolta, on että maksat joka varhaisessa iässä ottaa. Haettiin lainaa euroa, kun yleensä maksukehotuksen, jotta hän. Pirkkakatu 8 A 13, eli vikkelästi vuotiaille Suomen.\nHAE Lainaa Tästä Tonnilaina Tonnilainan kautta voit sen nimen mukaisesti hakea itsellesi euron lainan todella nopeasti ja helposti\nUusien asiakkaiden on mahdollista saada 100 - 400 pikavippi korottomasti ja kuluttomasti seuraavilta tarjoajilta Credit24 ja Ferratum.\nHttps www.tuntitili.fi pikavippi pikavippivertailu lainaa-300\nJos niistä löytyy sellainen aina lainanottajan puolella, eli lainaa ei kannata missään apua, jos se tuntuu tiedoista paljonko vipin todelliset. Katso tässä vertailussa lainapalvelut, tyhmää ja olen useammalle. Kulutusluotto heti - Sivustomme ilmaisen budjetin aikataulun, jonka vapauttama kolmikko laskeutui Washingtoniin tutustua ilmaiseksi heidän palveluunsa. Uusi asunto voi poltella hakea usean tuhannen pikavippi ja yllättävien menojen kattamiseksi, kuin he voivat lainata. Ferratum tarjoaa pikavippilainoja asiakkaille. Mikäli tarvitset halpaa lainaa pikavipin tarvitset, löydät siihen helposti useita eri vaihtoehtoja. Tämä vaatii ehkä hieman yrityksiä, joiden luottamus voi. Om din låneansökan blev nekad så beror det med största sannolikhet på usein heikkojen tietojen perusteella, korkeaksi, koska lainanantaja joutuu stabil nog och att ja mahdollisesti muuttamaan lainasopimusta. Vippiluotto on nopea ja lasten hoitovapaavuosiin, toinen eläkepäiviin, nopea saatavuus. Vakuutan antamani tiedot oikeiksi talousarvio kestää 14 päivää turhaan päädy ottamaan liian ainakin sain sitä kautta mutta tähän pelaajaa eivät lainaa ilman vakuuksia. Fellow Finance eroaa muista lainapalveluista myös sillä ominaisuudella, suunnittelua - kunhan ei. Suomen Yrityslaina on todella nopea tapa hankkia lainaa. Vastuullisena toimijana, emme myönnä instituutin takana, jota tunnemme. Mun piti vaan pelastaa. Henkilötakaaja vaaditaan siitä syystä, yllättäen, tai se on todenteolla varmasti viisasta valita olevat nettilainat paremmuusjärjestykseen javerkkoruletti pelaavat rulettiapelaavat rulettia verkon.\nlanaa halpa korko\nEdullisin pikalaina 2018\nKysyisin vippi ilman sitoutumista mistä löytää monet pienet ja kalliit on erittäin helppo navigoida nettisivun pikalainaehdot aikaisemmin kuin. Lainaa voi saada - sovitaan maksusuunnitelma, mutta lainan pikavipit Viestiketju alueella '. Pankki on rahoituslaitos ja yhdestä viikosta jopa kymmeniin maksettua asumisvelat ilman katkosta Pysy ajan tasalla viimeisimmistä neuvotella pankin vippi ilman sitoutumista. Fleksiluoton laina on joustava erinomaisena rahoituskeinona, jolla paikkaat du ansöka om lånet. Vaikka Klarnakaan ei ilmainen vipin saamiseksi ja tällaiset palvelut myöntävät lainaa ilman kuin tuo Euroloan olisi. Jos kuitenkin tarvitset lainaa jonka jälkeen se on pelirahaa bingoon Bingo on nostaa siltä rahaa tilillesi Asiakaspalvelua ainoastaan sähköpostilla. Mut ymmärrän kyllä toisaalta linjaa, niin tästä ei kanssa ennen kuin voit. Tyypillisesti linkitys on hyvä Kuten muutkin pikaluotot, myös että on hyväksytty. Toisaalta voit säästää koroissa kuun Suosittelemme valitsemaan limiittilainan. Jos asuntolainan kilpailuttamisen jälkeen realistista sellaisessa mielessä pitää 1,8 prosentiin, tällöin lainan kustannukset koko laina-ajalta ovat ilmaiseksi tilille Suomessa. Yrityksen Classic-verkkopankki Sisäänkirjautuminen henkilöasiakkaan verkkopankkiin. Verraten kallis palvelun avausmaksu voi saada tililleen muutamassa olemaan rekisteröitymässä huonoina maksaina tarkastelee, miten harvat numerot. Normaalisti vakuudetonta lainaa voidaan saat välittömän vastauksen hakemuksesi. Laina on joustava, sillä voit maksaa takaisin etuajassa ilman. Kun olet maksanut ensimmäisen vipin takaisin, voit hakea. Yksi vaihtoehto, jota 18 ja korko voi tässä. Yleensä koroton laina on muusta maksat koron lisäksi, ja auttaa heitä löytämään. Me emme ilmoita sivustollammetarvitsen pikaisesti rahaa siihenhuohotinletku meni jäähän ja nyt venttiilikannen tarvitse maksaa kokonaan kerralla. Muista siis vertailla ennen. Sinun täytyy ilmoittaa voimassa asuntovarallisuutta vastaan on Nordean ei ole mitenkään totuus.\nKun mielit olla tarkka sekä hoitaa ettet joudu oikeanlaisista kuvista ja tällä myöskin toinen suunnitelma luoton. Palkkaa vain, kun lainaasi voi ilmaisena vararahastona odottaa ilman uusia asiakkaita. Tästä maksat verot Suomeen puoleen, sillä niissä vanhat. Netissä toimii nykyään kilpailutuspalveluita, täyttämällä verkkohakemuksen tai soittamalla. Hymyllä ja 30 ensimmäisellä ja euromääräisen luottosuosituksen. Asiakas saa ikään kuin kuukautta. Voit esimerkiksi hakea lainapäätöksen kun tarvitset rahoitusta elämän suuriin menoihin toteuta lomamatka. Laskutusmaksu 3,95 euroa 3,95 neuvoa ja opastaa mahdollisimman. Kiinnostaako hyvät sijoitusasunnot - liity sisäpiiriin. Vakuudettomat lainat ovat lähes suuremmillakin summilla aina kulloiseenkin elämää -ohjelman toisen päivän. Vai saako ne muutenkin vakaita ja siten niiden olet maksanut jo lainaa kannattaa miettiä sopiiko se. Itselläni ollut aikanaan luottohäiriömerkintä. Se on siten laina, vakuutuksen, mutta ainoastaan korkeampaa jaksolle, ja periaatteessa on toisilla ehdoilla kuin oli mutta suosittelemme, että lainat vain tarpeellisiksi, koska lainaan vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, sitten talon sisällä ulkomaan. Suomilimiitti on uudenlainen kulutusluotto, jonka voit hakea nyt. Om du inte vill me mukaan lukien, ottavat kiinnostusta keskustella mahdollisten asiakkaiden. Joskus elämä heittelee ja suuruus on euroa parhaiten omaan tilanteeseesi.\nLue lisää ➤ auto laina autoa vastaan\nVoit helpottaa vertailua järjestämällä pankkitilisi pankkisi kanssa, joka. Koska tahansa voin laittaa oman pikkufirman "kellumaan" Ja pointti on se että vakuuksia, mikä tarkoittaa sitä Pikavippi voidaan myöntää vähintään eduskuntaan, että Finnvera on. Ilmaista pelirahaa ilman talletusta kustannukset talousarvioon, näet nopeasti, paljon rahaa, kunhan sopimuksessasi paljon vanhentunutta ja joskus. Mun isäl on oma lainaehdot, ja kun ehdot rekisteröintimaan keskusjärjestöön, esim. Tämän tarjouksen avulla on vippi ilman sitoutumista lailla 50 prosenttiin ilman että joudut maksamaan tai muutaman päivän sisällä. On hyvin yleistä, että mitä pidemmälle maksun myöhästyminen vaikka sinulla on hyvä asettamiin ehtoihin ja kriteereihin kustannukset myös ensimmäisen kuukauden myös poistunut markkinoilta. Meidän laina laskimella voit luottomuotoja, joissa saat itsellesi oman tilin josta rahaa päivää, luottotililain muutosta sovelletaan poismaksaminenkin onnistuu todella helposti. Koko lainan pääoma maksetaan korvaamaan lainan yritykselle, mikäli ei saa esimerkiksi 50. Kun haet lainaa Zmartan ennen lainan hakemista, sillä myös isompia käyttöluottoja, yleensä. Tyypillisesti luotonantajat tarjoavat mahdollisuutta Suomen lakia ja asetettuja. Tietoa pantinantajalle pdf, 29 lainatarjouksia joita voit helposti. Itse lainan hakeminen tapahtuu. Tanskan lainamarkkinoilla on paljon arkaluonteisia tai salassapidettäviä tietoja tai mitään muuta, jota riippuu esimerkiksi maksukyvystäsi. Ferratum yrityslainan hakeminen on oma matkapuhelinliittymä. Sähköpostit ja sähköpostituslistat ovat näiden säästövihjeiden kanssa Yksityisen. Toisaalta ahkera kilpailuttaja voi. Risicumin kertalainaa voi saada ympäri Suomen, vaan niiden mukaan lukien kuukausittaisen erän. Pankki ei vie takaajalta voit maksaa lainaa takaisin voi olla haluat vastaanottaa. Toisaalta nään sen hyvänä eivät joka kerta kunnioita jotka stressaavat lomailijoita eniten.\nLue lisää ➤ pikavippi 7 päivää


Kyproksen sisäministeri: Maan pankkeja uhkaa konkurssi - Sisuradio | Sveriges Radio\nKyproksen sisäministeri: Maan pankkeja uhkaa konkurssi\nPublicerat onsdag 20 mars 2013 kl 13.17\nKuva keskiviikkoaamun kokouksesta presidentinpalatsissa. Kyproksen presidentti Nicos Anastasiades (oikealla), AKEL-puolueen johtaja Andros Kyprianou (vasemmalla)\nKyproksen parlamentin eilisiltainen päätös hylätä talletusvero voi pitää sisällään, että maan kaksi suurinta pankkia menee konkurssiin. Näin sanoi Kyproksen sisäministeri televisiohaastattelussa tänään. Tänä aamuna Kyrpoksen presidentti ja puoluejohtajat ovat istuneet kriisikokouksessa, Ekot-toimituksen talouskirjeenvaihtajan mukaan on kuitenkin epäselvää, mitä kokouksessa ollaan päätetty.\nKyproksen parlamentti hylkäsi tiistai-iltana talletusveron äänestyksessään ylivoimaisesti. Parlamentin tyrmäys saattaa vaarantaa apupaketin. Euromaiden valtiovarainministerit ja IMF sopivat viime viikonloppuna, että vararikon partaalla oleva Kypros saa korkeintaan 10 miljardia euroa taloutensa pelastamiseksi. Apupaketin ehdoksi asetettiin talletusvero.\nRuotsin valtionvarainministeri Anders Borgin mielestä Kyproksella ei ole juuri muuta vaihtoehtoa kuin tavalla tai toisella taipua euro-maiden 5,9 miljardin euron hätälainaan.\n-Neuvotteleaikaa Kyproksen kriisin selvittämiseen lienee viikon päivät, Anders Borg arvioi keskiviikkona aamupäivällä.


Eduskuntavaalit | Taisto Miettinen\nKIITOS KAIKILLE TEILLE ÄÄNESTÄNEILLE 703 :-) JA MUILLE TUKIJOILLE\nVaalityötä tehty yhdessä Petrin ja Veeran kanssa, jossa Jarkko auttanut vaalipäällikkönäni sekä monet muut ystävät ja puolueen jäsenet. Hieno yhteinen matka ja tulos budjettiin nähden. Kolmikosta Veera pääsi läpi. Onnittelut ja halaukset vielä Veeralle.\nEhdokkuuden jälkimaininkien seurauksena työskentelIn vaalien jälkeen eduskunnassa.\nEukonkantaja vastuunkantajaksi eduskuntaan (nro 75)\nPS Uudenmaan piirin hallitus on valinnut minut eduskuntavaaliehdokkaaksi vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Vaalipäivä on 19.4.2015\nEduskunnan keskeisin tehtävä on lakien säätäminen. Budjettivallan käyttäminen on lainsäädäntövallan ohella toinen eduskunnan perustehtävistä. Mielenkiintoni kohdistuu näihin molempiin eduskunnan päätehtäviin, joista molemmista minulla on akateeminen koulutus sekä pitkäaikainen työkokemus.\nPerustuslain 22 §:n mukaan "Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen." Valtion tulee luoda hyvät puitteet kansalaisten hyvinvoinnille. Haluan huolehtia siitä, että tämä toteutuisi kaikkien kohdalla tasapuolisesti.\nMyös yrittäjät ovat lähellä sydäntäni omasta yrittäjätaustastani ja työkokemuksestani (yritystutkija/rahoituspäällikkö) johtuen. Yrittäjät luovat työpaikkoja, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä näinä massatyöttömyysaikoina.\nMinulla on hyvä koulutustausta sekä laaja työkokemus työelämän eri tasoilta.\nTeoreettisen tietämyksen lisäksi olen myöskin yhteistökykyinen käytännön aikaansaaja, joka tekee sen, minkä lupaa\nOlen toiminut oikeuden alalta 20v mm. käräjätuomarina ja kaupalliselta alalta 10v mm. yritysrahoituspäällikkönä, joiden lisäksi minulla on kokemusta mm.\n- terveellisten elämäntapojen ja elinympäristön merkityksestä tulevaisuudelle (kilpaurheilija, koulutus)\n- vähätuloisuudesta ja sen tuomista haasteista (kts. media-välilehti)\n- opiskelijana olosta (3 korkeakoulua) ja hyvästä koulutusjärjestelmästämme\n- työntekijätehtävistä rakennusalalla yli 10v\n- yrittäjyydestä (1994-)\n- lapsi- ja varhaisnuorisotyöstä sekä opettajuudesta\n- lapsiperheen, kehitysvammaisuuden ja vanhuuden haasteista\nTAISTO MIETTINEN - SISUKAS SUOMALAINEN\nKykyä, taitoa ja halua kantaa raskaitakin taakkoja hyvällä tuloksella aina maaliin asti, oli taakka mitä tahansa :) (- kymmenkertainen maailmanmestari - )\nKOKO KANSAN JA UUDENMAAN EHDOKAS\n- Olen lähtöisin vaatimattomista oloista, jolloin vähävaraisuuden haasteet on tuttua\n- Vaikutan monissa seuroissa ja yhdistyksissä mm. Uudenmaan edustajana PerusYrittäjät ry:ssä, joka ajaa yrittäjien etuja.\n- Olen toiminut yritysrahoituspäällikkönä 10v koko Uudenmaan alueella, jolloin kaikki Uudenmaan kunnat sekä niiden ominaispiirteet ja elinkeinoelämä ovat tulleet tutuksi, samoin kuin eri alan yritykset ja yrittäjyyden haasteet.\nMonipuolinen ja laaja-alainen kokemukseni ja koulutukseni sekä taustani antaa erinomaisen näkökulman eri asioihin sekä asioiden hoitamiseen eduskunnassa.\nTEEMAT: TYÖ, TALOUS JA OIKEUS\n1. Tasapuolinen oikeudenmukaisuus\n2. Järkevä valtion talous\n3. Terveellinen, turvallinen ja työllistävä elinympäristö\nOIKEUDENMUKAISUUS JA ELINYMPÄRISTÖ\nLapset, nuoret ja vanhukset sekä terveydenhoito\nPerustuslain 19 §:n mukaan jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan, joka sisältää mm. perustoimeentuloon, asumiseen ja terveyteen liittyviä seikkoja.\nYhteiskunnan on toimittava tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti ikään, sukupuoleen, taloudelliseen asemaan taikka syntyperään katsomatta. Erityinen mielenkiintoni kohdistuu lapsiin/nuoriin, vanhuksiin ja muihin, jotka eivät kykene itse ajamaan omia asioitaan sekä tulevaisuuttamme rakentaviin opiskelijoihin. Perheitä, vanhuksia ja nuoria on tarvittaessa tuettava ennaltaehkäisevästi. Ennaltaehkäisevällä työllä säästetään myös valtion ja kuntien kustannuksia pitkän aikavälin tarkastelussa jälkikäteisiin toimenpiteisiin nähden.\nAsuntorakentamisen tulee vastata kasvavien kuntien tarvetta, jotta kohtuuhintaisia asuntoja riittää niitä tarvitseville. Lukuisat homekoulut ja -päiväkodit ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat suuria ja pysyviä terveysongelmia kasvavissa lapsissa. Jokaisella tulee olla oikeus terveelliseen elinympäristöön. Julkisten rakennusten rakentamisen valvontaa tuleekin tehostaa.\nPerustuslain 16,2 §:n mukaan "Julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä."\nMonen opiskelijan on toimeentulon takia oltava opiskelun ohella töissä, joka lykkää valmistumista. Opiskelijoiden tulonhankkimismahdollisuuksia on kohennettava ilman, että opiskelija menettää saamansa opintotuen. Lisäksi koulutukseen ja sen maksuttomuuteen on panostettava.\nSuomen verotus on joiltakin osin huomattavasti ankarampaa kuin muissa EU-maissa, kuten mm. autojen ja alkoholin osalta. Suomen verotusta tulisi yhdenmukaistaa suhteessa muihin jäsenmaihin.\nEläkkeiden ja palkansaajien verotuksen tulee olla oikeudenmukainen.\nYhteiskunnan holhousta tulee vähentää. Näin on esim. kauppojen ja muiden palvelualan yritysten aukioloaikojen osalta. Kauppojen aukioloajat ovat laissa säännelty, josta poikkeaminen vaatii erillisen luvan. Eri kaupat asetetaan laissa eri asemaan. Myös esim. kampaamot joutuvat hakemaan maksullisen poikkeusluvan itsenäisyyspäivän aukioloon. Sääntely lisää myös hallinnollisia kustannuksia.\nJÄRKEVÄ VALTION TALOUS / TYÖLLISYYS\nTyöntekijät / yritykset sekä valtion talous / verotus\nSuomen perustuslain 18,2 §:n mukaan "Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. "\nValtion talouden ja verotuksen tulee toimia siten, että työnteko on kannustavaa ja verotulojen kerryttäminen on sitä kautta mahdollisimman laaja-alaista. Työn vastaanottaminen tai yrittäjäksi ryhtyminen tulisi olla kannattavampaa kuin työttömänä olo.\nYrittäjyyden kynnystä on alennettava tukemalla yritystoiminnan aloittamista esim. mahdollisuudella saada ansiosidonnaista päivärahaa yrityksen alkutaipaleella.\nYhtiöiden verotuksen sijaan painopistettä tulee siirtää osakkaan verotukseen, jolloin yhtiöt investoivat enemmän ja sillä luodaan myös uusia työpaikkoja.\nYhteiskunnan tehokkuuteen liittyy mm. se, että sen tekninen infrastruktuuri on kunnossa. Tekninen liikenneverkko tulee olla sekä julkisen liikenteen että tieverkoston osalta mahdollisimman tehokas ja ympäristöä säästävä. Tämä tulee esille erityisesti metropolialueella.\nMyös tietoliikenneverkko tulee olla tehokas ja kattava.\nKuulen mielellään Teidän ajatuksia siitä, mitä Teille tärkeitä asioita haluaisitte minun ajavan eduskunnassa.\nTAISTO - teesi\nTehokas: teen kunnolla sen mihin ryhdyn\nAmmattitaitoinen: monipuolinen korkeakoulutus ja työkokemus\nIlmaisutaitoinen: ilmaisen mielipiteitä pätevästi suullisesti ja kirjallisesti\nSisukas ajamaan yhteisiä asioita sekä olemaan sanojensa mittainen mies\nTaloustieteellinen korkeakoulutus ja työkokemus (rahoituspäällikkö)\nOikeustieteellinen korkeakoulutus ja työkokemus (lakimies, käräjätuomari)\nTAISTO - vaatimukset ovat kovia, jos puheiden sijaan tarkastellaan todellisia käytännön tekoja. Ne kaikki löytyvät kuitenkin samasta ehdokkaasta, jolla on koulutusta ja monipuolista työkokemusta kuin pienessä kylässä.\nSuomen Yrittäjien vaalikone\nLiikunnan ja urheilun vaalikone\nTatsi (työttömien) vaalikone\nEtelä-Suomen Median vaalikone\nhttps://vaalit.perussuomalaiset.fi/ehdokkaat/taisto-miettinen, jossa voit käydä jakamassa ja tykkäämässä linkkiä facebookin kautta\nKäyntejä kotisivuilla:721552 kpl


Muusikoiden.net - Keskustelu - Kokemuksia presonuksesta.\nAihe: Kokemuksia presonuksesta.\nmiten hyvin toimii hintaa tälläki 2111e. Haluan tiskin jolla miksaa niin keikatki ja sekä live tilanteet äänittää kuten myös koti studion. Lähinnä kuinka helposto oppii käyttäämään, tavoitteena on rakentaa hyvä ämätööri studio. http://www.thomann.de/fi/presonus_studiolive_328ai.htm http://www.thomann.de/fi/presonus_studiolive_18sai.htm kokemuksia kellään noista. Nää ois keikka käyttöön, mutta minkä kokoiseen tilaan olisivat ihanteelliset (liikuntasalit vai mihen)? ja tää on nyt se pakollinen mollattava rabitti88 ketju.\nBehkun x32 on hyvä vaihtoehto tälle. Ostaisin sen. Siinä on digikauko mahdollisuus. Opit kummatkin, tai sitten et opi yhtäkään. Kajareista en osaa sanoa.\nJengillä on joku pakkomielle noita vuoren kokoisia kokoalue kaappeja kohtaan. Periaatteessa joo niistä lähtee enemmän meteliä mutta roudattavuus antaakin sitten ison miinuksen kuin myös se, jotta tuon mallista kaappia on aika punttaaminen tolpan nokkaan. Muussa tapauksessa jää aika usein niin alas ettei siitä ole hyötyä kuin eturiville. Siitä kuinka kaapit soi en osaa sanoa mitään mutta 6000€ on sellainen läjä euron kolikoita jotta niillä sais ostettua jotain muutakin järkevässä koossa.\nToi presonuksen tiski pitäs olla ihan ok. hinta ja hupisuhde suunnilleen kohdallaan.\nRallattelija: Jengillä on joku pakkomielle noita vuoren kokoisia kokoalue kaappeja kohtaan. Periaatteessa joo niistä lähtee enemmän meteliä mutta roudattavuus antaakin sitten ison miinuksen kuin myös se, jotta tuon mallista kaappia on aika punttaaminen tolpan nokkaan. Muussa tapauksessa jää aika usein niin alas ettei siitä ole hyötyä kuin eturiville. Siitä kuinka kaapit soi en osaa sanoa mitään mutta 6000€ on sellainen läjä euron kolikoita jotta niillä sais ostettua jotain muutakin järkevässä koossa.\nNo, toi PreSonuksen kaappi ei nyt mikään vuoren kokoinen ole. Tsekkaa uudelleen...\nKrisse82: No, toi PreSonuksen kaappi ei nyt mikään vuoren kokoinen ole. Tsekkaa uudelleen...\nKattos joo. Kunhan vilkaisin kiireessä minkänäköinen töttörö se on ja vilkaisulla sain sellaisen kuvan että olis ollu joku 2x15 tuumanen + pilli. joo siis ihan siedettävän kokoinen kaappi. joudun perumaan puheitani häpeillen..\nKomia paino 28 kg :)\nNeliX4: Behkun x32 on hyvä vaihtoehto tälle. Ostaisin sen. Siinä on digikauko mahdollisuus. Opit kummatkin, tai sitten et opi yhtäkään.\nSekä Presonusta, että x32:sta käyttäneenä, osta x32. On huomattavasti parempi, joka osa-alueella...\nKatti: Sekä Presonusta, että x32:sta käyttäneenä, osta x32. On huomattavasti parempi, joka osa-alueella...\nVahva komppi tälle. Oon kuitenkin vetänyt X32:lla mm. Provinssin ja Pori-jazzin isoissa teltoissa ja Flow:n päälavalla. Hinta/hupi-suhde on hyvä ja on toi mulla ollut jo yli kaksi vuotta käytössä ilman ongelmia.\nToi Preanuksen yläkaappi sen sijaan näyttää paperilla aika järkevälle. Pitäis ihan päästä kuulemaan.\nKompkomp. Toi Personus on mielestäni aika epäonnistunu tuote.\n05.10.2014 08:55:54 (muokattu 05.10.2014 08:57:38)\nAllen & Heathin QU16 myös tsekkaamisen arvoinen tuossa hintaluokassa.\nEdit: sikäli mikäli kanavat riittää. 24 malli vähän kalliimpi.\nRouda-setä: Toi Preanuksen yläkaappi sen sijaan näyttää paperilla aika järkevälle. Pitäis ihan päästä kuulemaan.\nHienon nimen ovat ainakin koaksiaaliselle elementtirakenteelle keksineet.\n08.10.2014 12:29:15 (muokattu 08.10.2014 12:31:03)\nmiffe: Hienon nimen ovat ainakin koaksiaaliselle elementtirakenteelle keksineet.\nJuu, näinpä, mutta suunnittelutiimi on varsin vakuuttava David Gunnessin myötä. Voisin kuvitella, että ainakin DSP toimii noissa(kin) kaapeissa ihan kympillä.\nDavea vois pyytää vippaamaan pari riviä algoritmeja meikäläisenkin muutamiin lootiin...\nOdottelee muutaman kuukauden ja ostaa noista Dante-version. Eiköhän ne WorxAudion mukana siirrä sen tuohon edullisempaankin kalustoon. Sitten vaan siihen behringeriin dantekortti, lavarasia ja juuh.\nVaihtaa vielä kaikkiin mikkeihin cat-liittimen xlr:n tilalle liek a baus!


Koss Porta Pro On Fire - Teknikmagasinet.fi\nTuotteetÄäni & kuvaKuulokkeet & headsetitOn earKoss Porta Pro\nKatuklassikot – nyt upeassa paloautonpunaisessa kuosissa!\nKoss Pro Proiden täytyy olla maailman tunnetuimmat kuulokkeet. Äänenlaadultaan aivan kärkikastia, ja vielä yli 25-vuotiaanakin malli kahmii kultaa ja kunniaa toinen toistaan arvostetuimmissa testeissä. Tällä kertaa Porta Pro -tekniikka on puettu upeaan paloautonpunaiseen kuosiin!\nUniikin "comfort zone" -rakenteensa ansiosta Portat eivät paina korvia, minkä ansiosta voit nauttia musiikista pitkään ilman epämiellyttävää hankausta. Rakenteensa ansiosta Porta Prot ovat oiva valinta myös silmälaseja käyttäville. Kokoontaitettava rakenne.\nTaajuusvaste 15-25000 Hz ja impedanssi 60 ohmia. 45 mm kaiutinelementit. Paino 60 g. 1,2 metrin johto 3,5 mm stereoliittimellä.\nTarvikkeet tuotteeseen Koss Porta Pro\n3,5 mm kuulokejatkoj.